|
Общая информация |
|
|
|
|
|
|
|
Купить "Поставка ОПГС – ГОСТ 23735, песка – ГОСТ 8736-93, щебня – ГОСТ 8267-93"
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1252255"
|
|
|
Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=1185688 |
Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИЖЕГОРОДСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД", Россия, 603052, Новгородская область, Нижний Новгород, 603052, ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ,ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД,ШОССЕ СОРМОВСКОЕ, дом 21 |
Заказчик: | ОАО «Нижегородский машиностроительный завод» |
Контактное лицо: | Шупранов Василий Николаевич Руководитель юридического лица |
Предмет договора (ОКДП): | Продукты неметаллические минеральные, не включенные в другие группировки Поставка ОПГС – ГОСТ 23735, песка – ГОСТ 8736-93, щебня – ГОСТ 8267-93 |
Количество и единицы измерения: | 1 лот |
Цена за единицу: | 12 800 000,00 руб. |
Начальная цена предмета договора: | 12 800 000,00 руб. (в том числе НДС) |
Условия оплаты: | Оплата за партию продукции, по соответствующей Заявке Покупателя, производится в рублях РФ, в безналичном порядке путем перевода денежных средств на расчетный счет Поставщика, на основании счетов/счетов-фактур, выставленных Поставщиком, с отсрочкой платежа, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента поступления продукции на склад Покупателя и подписания уполномоченными представителями Сторон товарной накладной (ТН, ТОРГ-12). |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Срок поставки – с момента подписания договора по 31.12.2014г. Поставка продукции по Заявкам Покупателя осуществляется Поставщиком не позднее 1 (одного) дня с момента получения соответствующей Заявки.
Место поставок, работ (услуг): склад Покупателя, расположенный по адресу: 603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21. |
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
Сроки выполнения предмета договора: | срок поставки – с момента подписания договора по 31.12.2014г. Поставка продукции по Заявкам Покупателя осуществляется Поставщиком не позднее 1 (одного) дня с момента получения соответствующей Заявки. |
Дата публикации: | 21.03.2014 16:39 |
Критерии оценки котировочных заявок: | Оценка производится по единственному критерию – цена. Победителем признается участник, соответствующий требованиям извещения и документации, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям извещения и документации и в которой содержится наиболее низкое предложение о цене договора. При равенстве цен в заявках победителем признается участник, заявка которого подана ранее остальных заявок с такими же ценами. |
Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 03.04.2014 16:00 |
Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 21.04.2014 16:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1252255" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
Требования к участникам: | Участник закупки должен:
- обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки;
- быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке.
- быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту его нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников).);
- обладать необходимыми сертификатами на продукцию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом закупки;
- обладать необходимыми разрешительными документами (лицензиями, свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг), если разрешение необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации и такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого договора;
- подписать договор на условиях, указанных в заявке, и проекте договора (недопустимо предоставление победителем закупки протокола разногласий к ранее размещенному проекту договора).
Кроме того:
- участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица);
- в отношении участника закупки не должна быть введена ни одна из процедур несостоятельности (банкротства);
- участник закупки не должен быть признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
- участник закупки не должен являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа;
- деятельность участника закупки не должна быть приостановлена, в том числе в порядке, предусмотренном КоАП РФ;
- правоспособность иностранного участника закупки не должна быть ограничена судом и (или) административными органами государства по месту его нахождения и (или) ведения деятельности, а также Российской Федерации; такой участник закупки не должен являться неплатежеспособным, в отношении него не должна проводиться процедура банкротства или ликвидации;
Участники закупки, выступающие на стороне одного участника закупки должны:
- иметь соглашение между собой (иной документ), соответствующее нормам законодательства Российской Федерации, в котором определены права и обязанности сторон и установлен лидер таких лиц (для лиц, выступающих на стороне одного участника закупки);
- обладать необходимыми разрешительными документами (лицензиями, свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг) по видам деятельности, выполняемой каждым лицом в рамках реализации договора, заключаемого по результатам закупочной процедуры (для лица, выступающих на стороне одного участника закупки);
- нести солидарную ответственность по обязательствам, связанным с участием в закупках, заключением и последующим исполнением договора лиц (для лиц, выступающих на стороне одного участника закупки);
Участник закупки должен соответствовать так же следующим требованиям:
- Должен обладать профессиональной компетентностью, надежностью, опытом и репутацией, а именно:
- наличие опыта работы в области поставок данной продукции;
- сведения об участнике закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
- сведения об участнике закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". |
Документы, прилагаемые к заявке: | Участник закупки должен предоставить:
- заявка на участие в запросе котировок цен, подписанную уполномоченным лицом, в которой участник подтверждает свое согласие, в случае победы, подписать договор на условиях и в соответствии с проектом договора входящего в состав настоящей документации (форма 7.1 раздела 7 документации запроса котировок цен);
- анкета участника (форма 7.2 раздела 7 документации запроса котировок цен);
- пояснительная записка (форма 7.3 раздела 7 документации запроса котировок цен);
- сертификаты на продукцию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом закупки. Если участник не является изготовителем продукции, предоставляются сертификаты заводов-изготовителей, дилером которых является участник;
- референт - лист участника о поставках продукции сопоставимого характера с обязательным указанием названия организации – контрагента, должности, ФИО, телефона контактного лица данной организации, наименования поставляемого оборудования;
- документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам запроса котировок цен, указанные в п. 17 информационной карты документации запроса котировок цен. |
Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.
Вопросы претендентов/участников - 0 С извещением ознакомились - 27 / 291 Участники Системы, получившие персональные приглашения - 3660 Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
|