|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1248301"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=1122831 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИЖЕГОРОДСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД", Россия, 603052, Новгородская область, Нижний Новгород, 603052, ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ,ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД,ШОССЕ СОРМОВСКОЕ, дом 21 |
| Заказчик: | ОАО «Нижегородский машиностроительный завод» |
| Контактное лицо: | Шупранов Василий Николаевич
Руководитель юридического лица |
| Предмет договора (ОКДП): | Установки и устройства индукционные нагревательные промышленной и повышенной частоты
Поставка установки индукционной нагревательной (УИН) «ПЕТРА-0501» в количестве 1 шт. и выполнение шеф – монтажных, пуско-наладочных работ и обучения персонала Покупателя по работе с Оборудованием. |
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | 2 500 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 2 500 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Оплату за полученную продукцию Покупатель производит в рублях РФ в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании счетов/ счетов-фактур, выставленных Поставщиком.
Участник запроса котировок цен в составе заявки на участие указывает наиболее выгодные для Заказчика условия оплаты оборудования. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Доставка Оборудования производится силами и за счет средств Поставщика, железнодорожным или автомобильным транспортом, на условиях DDP (Инкотермс 2010), с соблюдением соответствующих правил безопасности погрузки, крепления и перевозки грузов.
Место назначения/доставки Оборудования – склад Покупателя, расположенный по адресу: 603052, г. Н. Новгород, Сормовское шоссе, 21.
Поставка Оборудования осуществляется в течение 3 (трех) месяцев с момента подписания Сторонами Договора. Срок проведения Работ - в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней, с даты направления Покупателем уведомления о готовности к началу производства Работ. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | Поставка Оборудования осуществляется в течение 3 (трех) месяцев с момента подписания Сторонами Договора. Срок проведения Работ - в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней, с даты направления Покупателем уведомления о готовности к началу производства Работ. |
| Дата публикации: | 03.03.2014 08:57 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | Оценка производится по единственному критерию – цена. Победителем признается участник, соответствующий требованиям извещения и документации, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям извещения и документации и в которой содержится наиболее низкое предложение о цене договора. При равенстве цен в заявках победителем признается участник, заявка которого подана ранее остальных заявок с такими же ценами. |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 24.03.2014 16:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 11.04.2014 16:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1248301" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Участник закупки должен:
- обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки;
- быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке.
- быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту его нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников).);
- обладать необходимыми разрешительными документами (лицензиями, свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг) если разрешение необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации и такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого договора.
- подписать договор на условиях, указанных в заявке, и проекте договора (недопустимо предоставление победителем закупки протокола разногласий к ранее размещенному проекту договора).
Кроме того:
- участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица);
- в отношении участника закупки не должна быть введена ни одна из процедур несостоятельности (банкротства);
- участник закупки не должен быть признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
- участник закупки не должен являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа;
- деятельность участника закупки не должна быть приостановлена, в том числе в порядке, предусмотренном КоАП РФ;
- правоспособность иностранного участника закупки не должна быть ограничена судом и (или) административными органами государства по месту его нахождения и (или) ведения деятельности, а также Российской Федерации; такой участник закупки не должен являться неплатежеспособным, в отношении него не должна проводиться процедура банкротства или ликвидации;
Участники закупки, выступающие на стороне одного участника закупки должны:
- иметь соглашение между собой (иной документ), соответствующее нормам законодательства Российской Федерации, в котором определены права и обязанности сторон и установлен лидер таких лиц (для лиц, выступающих на стороне одного участника закупки);
- обладать необходимыми разрешительными документами (лицензиями, свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг) по видам деятельности, выполняемой каждым лицом в рамках реализации договора, заключаемого по результатам закупочной процедуры (для лица, выступающих на стороне одного участника закупки);
- нести солидарную ответственность по обязательствам, связанным с участием в закупках, заключением и последующим исполнением договора лиц (для лиц, выступающих на стороне одного участника закупки);
Участник закупки должен соответствовать так же следующим требованиям:
- Должен обладать профессиональной компетентностью, надежностью, опытом и репутацией, а именно:
- наличие опыта работы в области поставок данной продукции;
- сведения об участнике закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
- сведения об участнике закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". |
| Документы, прилагаемые к заявке: | Участник должен предоставить:
- заявку на участие в запросе котировок цен, подписанную уполномоченным лицом, в которой участник подтверждает свое согласие, в случае победы, подписать договор на условиях и в соответствии с проектом договора входящего в состав настоящей документации (форма 7.1 раздела 7 документации запроса котировок цен);
- анкету участника (форма 7.2 раздела 7 документации запроса котировок цен);
- пояснительную записку (форма 7.3 раздела 7 документации запроса котировок цен);
- референт - лист участника о поставках продукции сопоставимого характера с обязательным указанием названия организации – контрагента, должности, ФИО, телефона контактного лица данной организации, наименования поставляемого оборудования;
- участник закупки должен представить также остальные документы, указанные в п.17 раздела 4 "Информационная карта" документации запроса котировок цен. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | Место нахождения: 603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21.
Почтовый адрес: 603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21.
тел./факс (831) 249-82-54, (831) 249-81-40 |
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.