|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1246812"
|
|
|
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛЖСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Россия, 425003, Республика Марий Эл, 425000, Г. ВОЛЖСК, УЛ ФРУНЗЕ, Д. 1, ----- |
| Контактное лицо: | Дунаев Сергей Валерьевич
Начальник отдела закупок |
| Предмет договора (ОКДП): | Монтаж оконных блоков, витражей, перегородок (из алюминиевых сплавов, стальных и прочих)
Окна из ПВХ, профиль REHAU DELIGHT-DESIGHN, по характеристикам согласно Технического задания. |
| Количество и единицы измерения: | 46 шт. |
| Цена за единицу: | 16 305,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 750 000,00 руб. (без НДС) |
| Условия оплаты: | Оплата работ Подрядчика по настоящему Договору осуществляется в следующем порядке:
- Заказчик перечисляет на расчетный счет, или вносит в кассу Подрядчика предоплату в размере 70% _________ (_____________________) рублей ______(________) копеек;
- окончательный расчет, в размере: _________ (____________________) рублей ______ (________) копеек, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней после установки конструкций и подписания Сторонами акта сдачи-приема выполненных работ. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | 425000, РМЭ, г. Волжск, ул. Фрунзе, д. 1. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | Срок выполнения работ не более 25 рабочих дней после заключения Договора, окончание работ 2 квартал 2014 года. |
| Дата публикации: | 24.02.2014 13:40 |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 07.03.2014 17:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 13.03.2014 17:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1246812" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Обязательные требования к участникам размещения заказа:
- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом процедуры размещения заказа;
- отсутствие процедуры ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом;
- отсутствие процедуры приостановления деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения котировочной заявки;
- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок не принято.
- отсутствие сведений об Участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | Требования к заявке:
1) Заявка оформляется в соответствии с электронной формой, установленной регламентом электронной торговой площадки, либо в свободной форме. В заявке должно быть указано согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, указанных в извещении о проведении запроса котировок и проекте договора, а также информация о соответствии Участника требованиям пункта 6 извещения.
2) В случае если участник размещения заказа использует упрощенную систему налогообложения к заявке необходимо прикрепить уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения.
3) К заявке на участие в запросе котировок необходимо приложить учетную карточку организации со всеми реквизитами (Приложение № 3 к Извещению).
4) Перечень документов, который должны быть приложены к заявке:
– для юридических лиц:
– Заявка на участие в запросе котировок цен (Приложение № 1 к Извещению) по соответствующему лоту;
– Устав, учредительный договор (в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями);
– Свидетельство о внесении в единый государственный реестр юридических лиц;
– Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе;
– Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего договор (протокол, решение, доверенность и прочее);
– Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (срок – не более 1 месяца со дня выдачи).
– для физических лиц:
– Заявку на участие в запросе котировок цен (Приложение № 1 к Извещению) по соответствующему лоту;
– Копию паспорта Претендента и его уполномоченного представителя;
– Доверенность (оригинал и копия) на лицо, имеющее право действовать от имени Претендента, если заявка подается представителем Претендента;
– Для физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, - полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки;
– Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании Претендента – индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности Претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комментарии: | Контактное лицо: Ваньчушкин Николай Григорьевич
Телефон: (83631) 5-85-91. |
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.