|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1246539"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=1097867 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСОБОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "ПЕЛЕНГ", Россия, 620078, Свердловская область, Екатеринбург г, 620078ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ГАГАРИНА, Д.28 |
| Контактное лицо: | Немтинов Валерий Анатольевич
Генеральный директор |
| Предмет договора (ОКДП): | Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и реконструкцию
Заключение договора строительного подряда на ремонт комнаты №31 по адресу: г. Екатеринбург, Гагарина 28, корп.10 |
| Количество и единицы измерения: | 1 договор |
| Цена за единицу: | 255 445,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 255 445,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Подрядчику выплачивается аванс в размере 30% от стоимости работ, в том числе НДС. Окончательный расчет в течении 30 календарных дней с момента выполнения работ. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | 620078 г.Екатеринбург, ул. Гагарина 28, корп 10, комн.31 |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | 60 дней с момента заключения договора |
| Дата публикации: | 21.02.2014 12:45 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | цена договора |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 05.03.2014 12:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 06.03.2014 13:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1246539" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора;
непроведение ликвидации участника аукциона – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
неприостановление деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;
отсутствие в отношении участника аукциона подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств; |
| Документы, прилагаемые к заявке: | Перечень необхордимых документов указан в извещзении о проведении запроса котировок |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | 620078, г.Екатеринбург, Гагарина 28, корп.10, тел. 8(343)362-84-52 |
| Председатель комиссии: | Бездежская Я.Г.-Заместитель генерального директора по экономике и финансам |
| Члены комиссии: | Авдюкова А.О. - зам. начальника ПЭО
Третьякова Ю.А.-И.о. начальника юр. отдела
Кузнецов Д.А.- И.о. начальника АХО
Петров В.С. - специалист по закупочной деятельности |
| Комментарии: | По техническому заданию- контактный телефон: 8(343)3743299 |
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 18 / 742
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 4099
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.