|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1246467"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=1094500 |
| Организатор процедуры: | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЯРОВСКОЙ ТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКС", Россия, 658837, Алтайский край, Яровое г, УЛ. ПУШКИНА, Д. 2А |
| Контактное лицо: | Кожин Сергей Васильевич
Начальник службы планирования ремонтов обородувания |
| Предмет договора (ОКДП): | Кислота серная в моногидрате
ГОСТ: 2184-77, Сорт: 1,2
кислота контактная серная техническая, 1 сорт ГОСТ 2184-77 |
| Количество и единицы измерения: | 195 т |
| Цена за единицу: | 805 545,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 805 545,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, транспортные расходы, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком. Покупатель имеет право приобретать продукцию отдельными партиями, выбирая количество указанное в предложении Поставщика, в течении 2015г. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Алтайский край, г. Яровое, Предзаводская площадь, 1 |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Дата публикации: | 21.02.2014 08:24 |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 05.03.2014 15:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 07.03.2014 14:30 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1246467" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Участвовать в конкурсной процедуре может любое юридическое или физическое лицо. Однако чтобы претендовать на победу и получение права заключить с Заказчиком Договор, Участник должен отвечать следующим требованиям:
a) Участник должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом торгов;
b) Не проведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
c) Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе ценовых котировок;
е) Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа |
| Документы, прилагаемые к заявке: | см. конкурсную документацию |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Вопросы претендентов/участников - 1 
С извещением ознакомились - 16 / 98
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 68
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.