 |
Общая информация |
 |
|
|
|
|
|
|
Купить "Поставка источника бесперебойного питания для серверов (с дополнительными батареями) для нужд Организатора закупки согласно Спецификации"
|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1246440"
|
|
|
| Организатор процедуры: | Нижегородский филиал федерального государственного унитарного предприятия "ЦентрИнформ", Россия, 603098, Нижегородская область, Нижний Новгород, 603098, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.28 |
| Контактное лицо: | Южанин Николай Степанович
Директор |
| Предмет договора (ОКДП): | Комплектующие и запасные части устройств и блоков питания ЭВМ
Поставка источника бесперебойного питания для серверов (с дополнительными батареями) для нужд Организатора закупки согласно Спецификации |
| Количество и единицы измерения: | 1 шт. |
| Цена за единицу: | 118 475,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 118 475,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | 118 475 рублей (Сто восемнадцать тысяч четыреста семьдесят пять рублей с НДС). Все транспортные и иные расходы, в том числе на страхование, уплату налогов (в т.ч. НДС), сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен оплачивать в ходе исполнения Договора, должны быть включены в стоимость товара. Цена фиксирована на протяжении всего срока действия Договора. Корректировка цены не допускается |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | 1. Место поставки товара: Российская Федерация, г.Нижний Новгород, пр.Гагарина, д.28, 5 этаж.
2. Поставщик осуществляет поставку товара единовременно в комплектации, указанной в Спецификации (Приложение № 3 к Извещению), в течение 5 рабочих дней после подписания обеими сторонами Договора.
3. Поставщик обязуется произвести сборку, настройку, демонстрацию работоспособности товара и передать его Покупателю по адресу: 603098, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 28, 5 этаж.
4. Покупатель после демонстрации работоспособности товара подписывает акт ввода в эксплуатацию, представленный Поставщиком, и принимает от Поставщика товар по товарной накладной.
5. При передаче товара Поставщик передает Покупателю техническую документацию на данный товар, сертификаты соответствия и другие документы, подтверждающие качество товара и его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | Поставщик осуществляет поставку товара единовременно в комплектации, указанной в Спецификации (Приложение № 3 к Извещению), в течение 5 рабочих дней после подписания обеими сторонами Договора. |
| Дата публикации: | 21.02.2014 14:17 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | 1.Комиссия Покупателя по организации закупочной деятельности (далее Комиссия) в срок, не превышающий одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в Извещении о проведении запроса котировок цен и документации, и оценивает котировочные заявки.
2. Победителем в проведении запроса котировок цен признается участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в Извещении о проведении запроса котировок цен и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров несколькими участниками закупки победителем в проведении запроса ценовых котировок признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупки.
3. Комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в Извещении о проведении запроса котировок цен, или предложенная в котировочных заявках цена товаров превышает максимальную (начальную) цену, указанную в Извещении о проведении запроса котировок. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии.
4. Протокол об оценке и сопоставлении котировочных заявок участников закупки подписывается членами Комиссии не позднее рабочего дня, следующего за днем рассмотрения котировочных заявок. Организатор закупки размещает указанный протокол не позднее 1 рабочего дня после его подписания на официальном сайте и на сайте www.fabrikant.ru. При этом в размещаемом протоколе допускается не указывать сведения о составе Комиссии и данных о персональном голосовании членов Комиссии |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 27.02.2014 16:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 28.02.2014 16:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1246440" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | В процедуре запроса котировок цен вправе принять участие любое юридическое лицо, независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо (индивидуальный предприниматель), которые соответствуют следующим требованиям:
- требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
- требованию о непроведении ликвидации участника - юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- требованию о неприостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки;
- требованию об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- требованию об отсутствии сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренному Федеральными законами Российской Федерации от 18.07.2011 N223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Документы, прилагаемые к заявке: | 1) фирменное наименование, адрес местонахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные физического лица (индивидуального предпринимателя), банковские реквизиты, номер контактного телефона;
2) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц); копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица (индивидуального предпринимателя));
3) для участников закупки - российских юридических лиц - полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня приглашения к участию в запросе котировок цен выписку из единого государственного реестра юридических лиц либо нотариально заверенную копию такой выписки;
4) для участников закупки - российских индивидуальных предпринимателей - полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня приглашения к участию в запросе котировок цен выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей либо нотариально заверенную копию такой выписки;
5) для участников закупки - иностранных лиц - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства;
6) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или Приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности. В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, котировочная заявка должна содержать также копию доверенности на осуществление действий от имени участника закупки, заверенной печатью и подписанной руководителем участника закупки (для юридических лиц);
7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки, сделки с заинтересованностью либо копию такого решения в случае, если необходимость таких решений установлена законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, является крупной сделкой, сделкой с заинтересованностью;
8) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги являются предметом запроса котировок цен;
9) документы или копии документов, подтверждающих обладание участниками закупки исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Организатор закупки приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;
10) иные сведения и копии иных документов по усмотрению участника закупки. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
 Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.
Вопросы претендентов/участников - 0  С извещением ознакомились - 10 / 73 Участники Системы, получившие персональные приглашения - 46 Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
|
