|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1246237"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=1090520 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА, ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ" ИМЕНИ А.Г. ИОСИФЬЯНА", Россия, 107078, Москва, 107078, Г.МОСКВА, вн.тер.г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ, ТУП ХОРОМНЫЙ, СТР. 1 |
| Контактное лицо: | Павлова Елена Алексеевна
начальник отдела конкурсных технологий |
| Предмет договора (ОКДП): | Готовые изделия, не включенные в другие группировки
Поставка сувенирной продукции к запуску КА «Метеор-М» № 2 (металлические значки в подарочной упаковке) |
| Количество и единицы измерения: | 390 шт. |
| Цена за единицу: | 78 594,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 78 594,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Оплата Продукции производится Покупателем на основании счета, выставленного Поставщиком, следующим образом: 100% от стоимости Продукции - в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения Продукции. Датой получения Продукции является дата подписания товарной накладной уполномоченными представителями Сторон |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Место поставки товара: в пределах г. Москвы.
Сроки поставки: в течение 25 рабочих дней с даты подписания Договора Сторонами.
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | Срок поставки Продукции: в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты подписания Договора Сторонами |
| Дата публикации: | 20.02.2014 09:25 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | Победителем Запроса ценовых котировок признается участник закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса ценовых котировок и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки победителем запроса ценовых котировок признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников.
Закупочная комиссия отклоняет котировочные заявки. Если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса ценовых котировок, или предложенная в котировочной заявке цена товаров, работ, услуг превышает максимальную (начальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса ценовых котировок. Комиссия также отклоняет котировочную заявку в случае наличия сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, если такое требование установлено в извещении о проведении запроса ценовых котировок. |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 03.03.2014 14:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 04.03.2014 14:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1246237" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | 1) соответствие требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
2) быть правомочным заключать договор;
3) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора;
4) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;
5) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
6) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
7) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 ФЗ от 17.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ФЗ от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд». |
| Документы, прилагаемые к заявке: | Копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным в документации о закупке:
- информация о цепочке собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных)
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения;
- копия устава со всеми изменениями либо копия действующей редакции устава;
- копия свидетельства о регистрации юридического лица;
- копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель)). |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.