|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1241732"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=1031067 |
| Организатор процедуры: | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 58 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА", Россия, 164502, Архангельская область, Северодвинск г, 164502, Г.. СЕВЕРОДВИНСК, УЛ. КИРИЛКИНА, Д.4 |
| Контактное лицо: | Боев Иван Анатольевич
Начальник отдела закупок |
| Предмет договора (ОКДП): | Оборудование стоматологическое, зубопротезное, оториноларингологическое
Стоматологическая установка Fona 1000 LW |
| Количество и единицы измерения: | 3 комплект |
| Цена за единицу: | 208 333,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 625 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Оплата осуществляется в рублях путем перечисления денежных средств на расчётный счет «Поставщика» в течение 20-ти календарных дней после подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Машиностроителей , д. 16 |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | в течение 60 дгней с даты заключения договора |
| Дата публикации: | 31.01.2014 15:35 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | цена договора |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 10.02.2014 17:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 14.02.2014 17:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1241732" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора;
непроведение ликвидации участника аукциона – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
неприостановление деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;
отсутствие в отношении участника аукциона подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств; |
| Документы, прилагаемые к заявке: | В соответствии с требованиями документации о закупке |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Председатель комиссии: | Цуканов Ю.В. – директор ЦМСЧ №58 |
| Члены комиссии: | Комарова О.А. – главный бухгалтер
Боев И.А.- начальник отдела закупок
Басакин А.В. – начальник по медицинским вопросам
Сумин А.Н. – руководитель группы закупок |
| Информация о заключенной сделке: | 31.01.2014 15:35Договор № 1241732 от 19.02.2014
Контрагент: ООО "ПОЛИФАРМ-МЕД"
Цена: 614 860,00 руб.
|
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 6 / 70
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 31
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.