|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1238607"
|
|
|
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛЖСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Россия, 425003, Республика Марий Эл, 425000, Г. ВОЛЖСК, УЛ ФРУНЗЕ, Д. 1, ----- |
| Контактное лицо: | Дунаев Сергей Валерьевич
Начальник отдела закупок |
| Предмет договора (ОКДП): | Светлые нефтепродукты
Бензин автомобильный неэтилированный марки "Нормаль-80" |
| Количество и единицы измерения: | 1 договор |
| Цена за единицу: | 200 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 200 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | 1. Количество и цена Товара определяется спецификацией в Приложении № 2 к настоящему Договору.
2. Цена Договора включает в себя стоимость поставляемого Товара и доставку по адресу, указанному в настоящем Договоре.
3. Расчеты между Покупателем и Поставщиком производятся путем перечисления безналичных денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика, либо по договоренности сторон, иным другим способом, не противоречащим действующему законодательству РФ.
4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
5. Не предоставление отчетных и иных документов, предусмотренных действующим законодательством (счета-фактуры, акты, копии лицензий и т.п.), считается грубым нарушением Поставщика своих обязательств по договору. Если такое неисполнение обязательств Поставщик приводит или может привести к финансовым потерям Покупателя, Покупатель имеет право удержать соответствующую сумму финансовых потерь из любых сумм, подлежащих оплате Поставщика. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | 1. Поставщик обязуется поставить товар и обеспечить исполнение обязательств по настоящему Договору в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Договора. Поставщик осуществляет поставку товара в исправленном автоцистерне на территорию ОАО «ВЭМЗ», Россия, РЭМ, 425008, г. Волжск, ул. Фрунзе, 1, в любой день кроме праздничных (общероссийских) и выходных дней, с предварительным уведомлением за 2 (два) дня до поставки, с представлением отчетно-сопроводительной документации.
2. Товар поставляется Поставщиком собственным транспортом.
3. Поставщик обязан передать Покупателю вместе с товаром все относящиеся к ней принадлежности и документы (сертификаты качества, паспорта, и т.п.), а также товарно-транспортную накладную, оригинал счета-фактуры, оформленный в соответствии с требованиями нормативных документов РФ. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | В течение февраля 2014 года |
| Дата публикации: | 16.01.2014 16:05 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | Цена Договора |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 31.01.2014 16:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 04.02.2014 16:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1238607" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Требования к участникам:
- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом процедуры размещения заказа;
- отсутствие процедуры ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом;
- отсутствие процедуры приостановления деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения котировочной заявки;
- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок не принято.
- отсутствие сведений об Участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | Перечень документов, который должны быть приложены к заявке:
а) для юридических лиц:
– Заявка на участие в запросе котировок цен (Приложение № 1 к Извещению) по соответствующему лоту;
– Устав, учредительный договор (в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями);
– Свидетельство о внесении в единый государственный реестр юридических лиц;
– Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе;
– Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего договор (протокол, решение, доверенность и прочее);
– Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (срок – не более 1 месяца со дня выдачи).
б) для физических лиц:
– Заявку на участие в запросе котировок цен (Приложение № 1 к Извещению) по соответствующему лоту;
– Копию паспорта Претендента и его уполномоченного представителя;
– Доверенность (оригинал и копия) на лицо, имеющее право действовать от имени Претендента, если заявка подается представителем Претендента;
– Для физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, - полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки;
– Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании Претендента – индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности Претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комментарии: | Контактное лицо: Начальник отдела ОМТСиК Ваньчушкин Николай Григорьевич
Контактный телефон, факс: (83631) 5-85-91, 5-85-34; 4-81-03 |
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.