 |
Общая информация |
 |
|
|
|
|
|
|
Купить "Поставка сувенирной продукции к запуску КА «Метеор-М» № 2 (металлические значки в подарочной упаковке)"
|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1237354"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=967462 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА, ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ" ИМЕНИ А.Г. ИОСИФЬЯНА", Россия, 107078, Москва, 107078, Г.МОСКВА, вн.тер.г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ, ТУП ХОРОМНЫЙ, СТР. 1 |
| Контактное лицо: | Береза Лидия Александровна
менеджер отдела конкурсных технологий |
| Предмет договора (ОКДП): | Полиграфическое исполнение и услуги, связанные с полиграфическим исполнением
Поставка сувенирной продукции к запуску КА «Метеор-М» № 2 (металлические значки в подарочной упаковке) |
| Количество и единицы измерения: | 390 шт. |
| Цена за единицу: | 28 060,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 28 060,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Оплата Продукции производится Покупателем на основании счета, выставленного Поставщиком, следующим образом: 100% от стоимости Продукции - в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения Продукции. Датой получения Продукции является дата подписания товарной накладной уполномоченными представителями Сторон |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | в пределах г. Москвы |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. |
| Дата публикации: | 10.01.2014 11:21 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | Победителем Запроса ценовых котировок признается участник закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса ценовых котировок и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки победителем запроса ценовых котировок признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников.
Закупочная комиссия отклоняет котировочные заявки. Если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса ценовых котировок, или предложенная в котировочной заявке цена товаров, работ, услуг превышает максимальную (начальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса ценовых котировок. Комиссия также отклоняет котировочную заявку в случае наличия сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, если такое требование установлено в извещении о проведении запроса ценовых котировок. |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 22.01.2014 11:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 23.01.2014 11:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1237354" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:
1) соответствие требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
2) быть правомочным заключать договор;
3) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора;
4) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;
5) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
6) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
7) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
8) Заказчик вправе установить к участникам закупки, также следующие дополнительные требования:
- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 ФЗ от 17.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ФЗ от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд». |
| Документы, прилагаемые к заявке: | Котировочная заявка должна быть оформлена в соответствии с частью 4 документации о запросе ценовых котировок цен (форма котировочной заявки)
Требования к содержанию котировочной заявки:
- фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, факс, адрес электронной почты;
- копии документов, подтверждающих соответствие требованиям предъявляемые к участнику закупки;
- сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах), сведения о качестве работ, услуги и иные сведения о товаре, работах и услугах, представление которых предусмотрено запросом ценовых котировок;
- цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи);
- в случае проведения процедуры запроса котировок в электронной форме, оформление котировочных заявок может регламентироваться правилами, установленными на соответствующей электронной площадке с соблюдением требований «Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»;
- иные сведения и документы, предусмотренные запросом ценовых котировок. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комментарии: | В соответствии с ч. 6 ст. 39 Положения «О закупке товаров, работ, услуг ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»:
«В случае если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только одна котировочная заявка, заказчик, организатор закупки продлевает срок подачи котировочных заявок на 3 (три) – рабочих дня и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи котировочных заявок размещают на Официальном сайте извещение о продлении срока подачи таких заявок».
В связи с отсутсвием возможности редактирования извещения после окончания срока подачи заявок на ЭТП "Фабрикант.Ру", заседания закупочной комиссии состоялось в 16.00, на котором было принято решение о продлении срока окончания подачи заявок. |
 Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.
Вопросы претендентов/участников - 1  С извещением ознакомились - 10 / 202 Участники Системы, получившие персональные приглашения - 1081 Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
|
