Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1231684"
|
|
|
Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСОБОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "ПЕЛЕНГ", Россия, 620078, Свердловская область, Екатеринбург г, 620078ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ГАГАРИНА, Д.28 |
Заказчик: | ОАО "ОКБ Пеленг" |
Контактное лицо: | Немтинов Валерий Анатольевич Генеральный директор |
Предмет договора (ОКДП): | Строительство зданий и сооружений "под ключ", включая ремонт и реконструкцию строительный подряд на проведение ремонтно-строительных работ по адресу г. Тверь, наб. А.Никитина, д.32 |
Количество и единицы измерения: | 1 договор |
Цена за единицу: | 403 228,00 руб. |
Начальная цена предмета договора: | 403 228,00 руб. (в том числе НДС) |
Условия оплаты: | 30% аванс после подписания договора, окончательный расчет в течении 30 календарных дней с момента выполнения работ |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | г. Тверь, наб. А.Никитина, д.32 |
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
Сроки выполнения предмета договора: | 60 рабочих дней с момента заключения договора |
Дата публикации: | 20.12.2013 14:49 |
Критерии оценки котировочных заявок: | цена договора |
Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 17.01.2014 17:00 |
Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 21.01.2014 12:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1231684" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
Требования к участникам: | - Непроведение ликвидации участника аукциона - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона - юридического лица, ингдивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства!;
-неприостановление деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;
- отсутствие в отношении участника аукциона подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств. |
Документы, прилагаемые к заявке: | Перечень документов указан в извещении о проведении запроса котировок |
Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Комиссия: | Российская Федерация, 620078, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д.28, тел. (343) 3628452. |
Председатель комиссии: | Бездежская Я.Г.-Заместитель генерального директора ОАО "ОКБ "Пеленг" по экономике и финансам |
Члены комиссии: | Авдюкова Анна Олеговна -Зам. начальника ПЭО ОАО "ОКБ "Пеленг".
Кузнецов Данил Александрович -начальник отдела 330 ОАО "ОКБ "Пеленг"
Третьякова Юлия Александровна - юрисконсульт ОАО "ОКБ "Пеленг"
Петров Виталий Сергеевич - специалист по закупочной деятельности ОАО "ОКБ "Пеленг" |
Вопросы претендентов/участников - 0 ![](/images/ajax-loader.gif)
С извещением ознакомились - 8 / 493
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 3282
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0