|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1218772"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=824607 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО "АЛМАЗ", Россия, 125190, Москва, 125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, дом 80, корпус 44 |
| Контактное лицо: | Курьяков Александр Михайлович
Заместитель начальника отдела |
| Предмет договора (ОКДП): | Станки, их детали и принадлежности
Рейсмусовый станок СР8-2 производства (Россия). |
| Количество и единицы измерения: | 1 шт. |
| Цена за единицу: | 500 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 500 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Цена Договора включает в себя все расходы на поставку товара, разгрузку, пуско-наладку, инструктаж персонала на рабочем месте, гарантийное обслуживание, а так же страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, определяемых действующим законодательством Российской Федерации.Оплата за Товар осуществляется в три этапа:
- на первом этапе Заказчик перечисляет аванс в размере 30 % от общей стоимости Товара, в течение 5 банковских дней с момента подписания Договора и выставления счета Поставщиком;
- на втором этапе Заказчик перечисляет сумму в размере 60 % от общей стоимости Товара, в течение 5 банковских дней с момента получения уведомления о готовности Товара к отгрузке с завода-изготовителя и выставления счета Поставщиком;
- на третьем этапе Заказчик перечисляет сумму в размере 10 % от общей стоимости Товара, в течение 5 банковских дней, с момента предоставления счета Поставщиком, подписания товарных накладных (ТОРГ-12), Акта приема-передачи Товара и оказанных сопутствующих услуг. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Россия, г. Москва, ул. Авиамоторная д.57, стр.15.Доставка рейсмусового станка СР8-2 производства (Россия) на территорию Заказчика, а также сопутствующие работы осуществляются только гражданами РФ и на автотранспортных средствах, зарегистрированных в РФ.Срок поставки товара не позднее 1(одного) месяца от даты подписания Договора |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Дата публикации: | 20.11.2013 12:01 |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 06.12.2013 08:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 13.12.2013 12:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1218772" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Участником запроса котировок может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.
Для участия в запросе котировок, участник запроса котировок должен соответствовать следующим обязательным требованиям:
-быть правомочным заключать Договоры;
-обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку продукции, подлежащей лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющейся предметом заключаемого Договора;
-обладать необходимыми сертификатами на продукцию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого Договора. Срок действия всех сертификатов, лицензий, свидетельств и иных документов, представленных участниками процедуры закупки должен распространяться на период подачи и рассмотрения заявки на участие в запросе котировок, а также на период заключения Договора и исполнения обязательств по Договору, включая гарантийные обязательства;
-обладать исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением Договора Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, в случае, если такое требование указано в Техническом задании (приложение к документации запроса котировок);
- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
-не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;
-не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника запроса котировок, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник запроса котировок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок не принято;
- не числиться в Реестре недобросовестных поставщиков осуществляющих свою деятельность в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ и Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ.
Для участия в запросе котировок участнику запроса котировок необходимо подготовить и предоставить Заказчику в срок и по адресу, указанным в Информационной карте документации запроса котировок, заявку на участие в запросе котировок, оформленную согласно требованиям настоящей документации.
Участник запроса котировок вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | Заявка на участие в запросе котировок по форме №1.
Спецификация поставляемого оборудования и выполняемых работ по форме Приложения к Договору.
В случае, если участник размещения заказа использует упрощенную схему налогообложения, к заявке необходимо приложить уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения.Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку согласно п.15 Информационной карты запроса котировок. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.