Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1213442"
|
|
|
Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МОРСКОЙ ТЕПЛОТЕХНИКИ", Россия, 198412, Ленинградская область, Ломоносов, 198412, Г. ЛОМОНОСОВ, УЛ ЧЕРНИКОВА, Д. 44, ЛИТЕРА А |
Контактное лицо: | Русаков Владимир Владимирович Генеральный директор |
Предмет договора (ОКДП): | Услуги по оптовой торговле машинами и оборудованием, используемыми в промышленности и торговле, и прочими Рабочая станция (для Micro-ATX плат) WS-855GSATX/A130B/R |
Количество и единицы измерения: | 2 шт. |
Цена за единицу: | 60 000,00 руб. |
Начальная цена предмета договора: | 120 000,00 руб. (в том числе НДС) |
Условия оплаты: | 70 (семьдесят) % суммы Договора уплачиваются до момента отгрузки (передачи) Товара Покупателю (авансом), не позднее 10 (десяти) дней со дня подписания Сторонами Договора; 30 (тридцать) % суммы Договора в течение 3 (трех) дней с момента уведомления Поставщика о готовности к отгрузке. |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Санкт-Петербург, Ломоносов. Не позднее 3 месяцев с момента подписания договора. |
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
Сроки выполнения предмета договора: | Условия и порядок оплаты: 70 (семьдесят) % суммы Договора уплачиваются до момента отгрузки (передачи) Товара Покупателю (авансом), не позднее 10 (десяти) дней со дня подписания Сторонами Договора; 30 (тридцать) % суммы Договора в течение 3 (трех) дней с момента уведомления Поставщика о готовности к отгрузке.
Передача имущества - не позднее 3 месяцев с момента заключения договора. |
Дата публикации: | 06.11.2013 14:32 |
Критерии оценки котировочных заявок: | цена |
Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 13.11.2013 10:00 |
Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 14.11.2013 11:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1213442" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
Требования к участникам: | 1) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
2) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
3) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки;
4) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (исполнителей), предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и предусмотренных статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Наличие таких сведений в реестре недобросовестных поставщиков является основанием для отклонения заявки участника на участие в закупочной процедуре Заказчика;
5) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке. |
Документы, прилагаемые к заявке: | 6.1. Участник включает в состав своей заявки, следующие надлежаще заверенные (нотариально или заверенные Участником (лицом, имеющим полномочия заверять правоустанавливающие и иные документы) размещения заказа, с подписью и печатью) документы: Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе; Свидетельство о регистрации юридического лица; Устав со всеми изменениями и свидетельствами о регистрации таких изменений; Для иностранных лиц – надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений; письмо с подписью и печатью Участника об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела – «Руководитель»)). В случае, если от имени юридического лица действует иное, чем указано выше лицо, заявка на участие в запросе котировок цен должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица. |
Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |