Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1208418"
|
|
|
Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=746590 |
Организатор процедуры: | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРИМОРСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР", Россия, 690105, Приморский край, Владивосток г, 690105, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, г.о. ВЛАДИВОСТОКСКИЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ БОРОДИНСКАЯ, Д. 28 |
Контактное лицо: | Ширяев Евгений Львович директор |
Предмет договора (ОКДП): | Топливо дизельное зимнее Топливо дизельное зимнее, ГОСТ: 305-82 Поставка дизельного топлива зимнего в объеме 48 000 литров. |
Количество и единицы измерения: | 48 000 л |
Цена за единицу: | 39,00 руб. |
Начальная цена предмета договора: | 1 872 000,00 руб. (в том числе НДС) |
Условия оплаты: | Расчет в течение 14 (четырнадцать) календарных дней после получения товара и подписания накладных. |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | г. Владивосток, ул. Холмистая, д.1.
Срок исполнения договора до 31 января 2014 года.
Не позднее суток до предполагаемой отгрузки Покупатель направляет Поставщику заявку на отгрузку топлива. |
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
Сроки выполнения предмета договора: | До 31 января 2014 года. |
Дата публикации: | 22.10.2013 07:43 |
Критерии оценки котировочных заявок: | 1. Цена договора.
2. Количество бензовозов в собственности/аренде (с предоставленными договорами) |
Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 30.10.2013 11:00 |
Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 31.10.2013 11:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1208418" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
Требования к участникам: | •соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора;
•непроведение ликвидации участника – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
•неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в;
•отсутствие в отношении участника подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств;
•другие требования, не противоречащие российскому законодательству. |
Документы, прилагаемые к заявке: | 1. Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), выданная ИФНС не ранее 1 месяца с момента опубликования извещения о проведении запроса котировок.
2.Свидетельство о постановке на налоговый учет.
3. Свидетельство о регистрации юридического лица.
4. Документ/ты, подтверждающие наличие в собственности или на праве аренды бензовозов на срок не ранее, чем до 01 февраля 2014 года.
5.Сертификат соответствия. |
Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Комиссия: | 690105, г. Владивосток, ул. Бородинская, дом 28, тел. 8(423)232-56-52 |
Председатель комиссии: | Храпатый В.А. - главный инженер. |
Члены комиссии: | Суетин С.В.- начальнкт ОМТС МУПВ "Спецзавод № 1"
Ларионова Н.С. - гл. юрист МУПВ "Спецзавод № 1"
Смолякова А.В. - зам. гл. бухгалтера МУПВ "Спецзавод № 1" |
Информация о заключенной сделке: | 22.10.2013 07:43Договор № 19-к от 01.11.2013 Контрагент: ООО "Восток Ойл" Цена: 1 704 000,00 руб.
|
Вопросы претендентов/участников - 0
С извещением ознакомились - 6 / 204
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 311
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0