|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1208410"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=746538 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛЬСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВЕКТОР", Россия, 620078, Свердловская область, ЕКАТЕРИНБУРГ, 620078, Г.. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ГАГАРИНА, Д.28, -, - |
| Контактное лицо: | Кузнецов Григорий Михайлович
|
| Предмет договора (ОКДП): | Мебель
Поставка офисной мебели |
| Количество и единицы измерения: | 1 договор |
| Цена за единицу: | 162 890,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 162 890,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Последующая оплата, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения товара, проверки комплектности и качества. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Место поставки: Российская Федерация, 620078, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 28, склад Заказчика. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | Срок поставки: не более 20 (Двадцати) рабочих дней с момента получения Поставщиком от Заказчика уведомления о готовности принять товар. |
| Дата публикации: | 22.10.2013 07:04 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | Цена договора. |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 05.11.2013 17:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 07.11.2013 12:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1208410" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | При осуществлении закупок путем проведения торгов устанавливаются следующие обязательные требования к участникам закупок:
• соответствие участников закупок требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;
• непроведение ликвидации участника закупок – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупок – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, на день подачи заявки на участие в закупке;
• неприостановление деятельности участника закупок в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;
• отсутствие у участника закупок задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | Согласно извещению. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | Контактный телефон: 8 (343) 375-83-25. Адрес электронной почты: vektor@vektor.ru, 100-bez@vektor.ru |
| Председатель комиссии: | Воронцов С.Л. - Заместитель генерального директора по общим вопросам ОАО "УПП "Вектор". |
| Члены комиссии: | Микшис Е.С. - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО "УПП "Вектор".
Клепинин В.А. - Заместитель генерального директора-главный инженер ОАО "УПП "Вектор".
Вощиков И.А. - Начальник службы режима и безопасности ОАО "УПП "Вектор".
Щербаков В.П. - Главный бухгалтер ОАО "УПП "Вектор".
Зенин Н.М. - Начальник планово-экономического отдела ОАО "УПП "Вектор". |
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 26 / 381
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 1732
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.