|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1205793"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=739430 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "51 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СУДОРЕМОНТА", Россия, 198412, Ленинградская область, Ломоносов, 198412, Г. ЛОМОНОСОВ, УЛ МИХАЙЛОВСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А |
| Контактное лицо: | Муру Георгий Николаевич
Исполнительный директор |
| Предмет договора (ОКДП): | ЭВМ общего назначения
Поставка автоматизированных рабочих мест |
| Количество и единицы измерения: | 5 комплект |
| Цена за единицу: | 30 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 150 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Общая стоимость товара включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора.
Оплата товара производится заказчиком по безналичному расчёту в следующем порядке:
оплата последующая, производится Заказчиком, согласно спецификации к договору поставки, на основании счёта Поставщика, после получения товара, проверки комплектности и качества, в течение 10 рабочих дней. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | 198412, Санкт-петербург, г. Ломоносов, ул. Михайловская, д. 14
Срок поставки - не более двух дней с момента уведомления Заказчиком принять товар.
Товар передаётся Заказчику по акту сдачи -приёмки (накладной), в котором указываются существенные условия сдачи-прёмки товара по количеству и качеству. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | Срок поставки - не более двух дней с момента уведомления Заказчиком принять товар.
Товар передаётся Заказчику по акту сдачи -приёмки (накладной), в котором указываются существенные условия сдачи-прёмки товара по количеству и качеству.
В течении двух дней после поставки товара.
Общая стоимость товара включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора. |
| Дата публикации: | 18.10.2013 08:24 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | Цена договора |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 31.10.2013 11:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 07.11.2013 10:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1205793" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Согласно котировочной документации п. 3,1:
1. Соответствие претендента требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.
2. Не проведение ликвидации претендента - юридического лица и отсутствие ре-шения арбитражного суда о признании претендента - юридического лица, индивидуального пред-принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
3. Не приостановление деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в Запросе котировок. Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена.
4. Отсутствие у претендента процедуры закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год , или не превышающей 25 (Двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, за исключением случаев, когда такая задолженность оспаривается участником процедуры закупки в судебном порядке, и на момент проведения закупочной процедуры соответствующее судебное решение не принято.
5. Обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательст-вом РФ и являющихся предметом заключаемого договора.
6. Обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим зако-нодательством РФ, поставка которых является предметом заключаемого договора.
7. Отсутствие сведений о Претенденте в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-ципальных нужд» и/или Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | Согласно котировочной документации п. 3.2:
– копию выписки из ЕГРЮЛ или копию нотариально заверенной копии такой выписки (для юр. лиц), копию выписки из ЕГРИП или копию нотариально заверенной копии такой выписки (для ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физ.лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о гос. регистрации юр. лица или физ. лица в качестве индивид. предпр. в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц;
– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента;
– копии учредительных документов участника,нотариально заверенную копию паспорта гражданина РФ (для физ.лиц);
-письменное заявление претендента об отсутствии возбужденного в отношении него дела о несостоятельности (банкротстве);
– копию информац.письма налогового органа, указывающего дату представления участником заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения, в случае применения УСН;
–заявление претендента о не приостановлении его деятельности в порядке, предусмотр.Кодексом РФ об администр.правонаруш.;
– копию справки из уполном. налогового органа, подтверждающей отсутствие непогашенной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды;
– копии баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках за последний завершенный финансовый год и последний отчетный период;
– решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки уста-новлено законодательством РФ, учредит. док. ЮЛ;
– копию информационного письма налогового органа, указывающего дату представления участни-ком заявления о переходе на упрощённую систему налогообложения, заверенного печатью и под-писью уполномоченного лица участника, в случае, если участник применяет упрощённую систему налогообложения;
-Иные документы, указанные в пункте 14 раздела 5 «Информационная карта» настоящей Докумен-тации.
Претендент на участие в Запросе котировок по собственной инициативе также может предоставить иные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным настоящей Документацией, с комментариями, разъясняющими цель предоставления таких документов.
В случае если стороне претендента на участие в Запросе котировок выступает несколько лиц, указанная в настоящем разделе информация и документы предоставляются в отношении каждого лица, выступающего на стороне претендента на участие в Запросе котировок. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Михайловская, д. 14
телефон (812) 422-90-48, факс (812) 423-16-00
zakupki@51cktis.ru |
| Председатель комиссии: | Мухин А. В. - заместитель генерального директора по общим вопросам и режиму ОАО "51 ЦКТИС". |
| Члены комиссии: | Чурилин В. А. - советник по организации электронных торгов ОАО "Ремвооружение".
Юсова Т. Г. - начальник группы по организации закупок ОАО "51 ЦКТИС".
Харитонов В. В. - заместитель начальника 1 отдела - НГ-ВТС ОАО "51 ЦКТИС".
Егоров А. А. - начальник 2 отдела ОАО "51 ЦКТИС".
Бельский А. О. - начальник 3 отдела ОАО "51 ЦКТИС".
Юнаковский В. И. - начальник 4 отдела ОАО "51 ЦКТИС".
Кузнецов Р. Е. - начальник 5 отдела ОАО "51 ЦКТИС".
Петров А. И. - заместитель начальника хозяйственного отдела ОАО "51 ЦКТИС".
Кузнецова А. В. - главный специалист НСОП ОАО "51 ЦКТИС".
Робежко О. В. - заместитель главного экономиста - начальника ПЭО по ЭП ОАО "51 ЦКТИС". |
| Комментарии: | все существенные требования к участникам и предоставлению документов в составе заявки на участие указаны в котировочной документации. |
| Информация о заключенной сделке: | 18.10.2013 08:24Договор № 1811/2013 от 18.11.2013
Контрагент: ООО "АСКОД НТ"
Цена: 118 150,00 руб.
|
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.