Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1200309"
|
|
|
Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=682615 |
Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ", Россия, 369000, Карачаево - Черкесская Республика, Черкесск, 369000, Г.. ЧЕРКЕССК, УЛ. КРАСНАЯ, Д.19 |
Контактное лицо: | Шереметова Любовь Викторовна * |
Предмет договора (ОКДП): | Кабели силовые на напряжение 1 кВ и свыше с алюминиевой жилой в алюминиевой оболочке Кабель силовой на напряжение до 6 кВ с алюминиевыми многопроволочными жилами, бумажной пропитанной изоляцией в алюминиевой оболочке бронированный ААБлГ 3х185 мм2 |
Количество и единицы измерения: | 1 042 м |
Цена за единицу: | 802,00 руб. |
Начальная цена предмета договора: | 835 684,00 руб. (в том числе НДС) |
Условия оплаты: | Безналичный расчет: по предоплате 50% , окончательный расчет в течении 3-х дней после поставки |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Кабель силовой на напряжение до 6 кВ с алюминиевыми многопроволочными жилами, бумажной пропитанной изоляцией в алюминиевой оболочке бронированный ААБлГ 3х185 мм2 |
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
Сроки выполнения предмета договора: | В течение 10 дней с момента заключения Договора |
Дата публикации: | 24.09.2013 11:55 |
Критерии оценки котировочных заявок: | Функциональные и качественные характеристики товара; сроки поставки товара; срок предоставления гарантии качества товара; цена договора;
квалификация участников торгов. |
Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 04.10.2013 17:00 |
Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 07.10.2013 10:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1200309" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
Требования к участникам: | Соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора.
Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа
Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства |
Документы, прилагаемые к заявке: | Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров; справка о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения Договора по установленной в настоящей документации форме; справка о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора, по установленной в настоящей документации форме; выписки из ЕГРЮЛ. |
Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Вопросы претендентов/участников - 0
С извещением ознакомились - 36 / 2
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 34
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0