|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1198759"
|
|
|
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ИМЕНИ А.А.КУЛАКОВА", Россия, 197198, г. Санкт - Петербург |
| Контактное лицо: | Нарышкин Валерий Михайлович
Генеральный директор |
| Предмет договора (ОКДП): | Шкафы для устройств управления электроприводами для электрических станций и подстанций
Шкаф НФ4 100 005.
Дата изготовления изделий не ранее 2011 года |
| Количество и единицы измерения: | 3 шт. |
| Цена за единицу: | 466 100,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 1 398 300,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | в соответствии с проектом договора |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | г.Санкт-Петербург, ул.Яблочкова, д.12 |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | Срок поставки - декабрь 2013г. |
| Дата публикации: | 19.09.2013 10:38 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | цена договора |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 25.09.2013 11:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 26.09.2013 11:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1198759" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | непроведение ликвидации участника – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие ;
наличие сертификата соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011;
отсутствие задолженности по начисленным налогам,сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за 3 месяца до дня размещения извещения;
Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку;
Копии учредительных документов;
Копия сертификата соответствия требованиям ISO 9001-2011;
Копия уведомления о возможности применения участником упрощенной системы налогообложения ( при применении);
Решение об одобрении крупной сделки, если для участника она является крупной;
Решение об одобрении сделки с заинтересованностью, если для участника она является сделкой с заинтересованностью. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | 197198, г.Санкт-Петербург, ул.Яблочкова, д.12, корп."У", комн.209, тел. (812) 233-18-14
порядок рассмотрения котировочных заявок:
на сайте в сети Интернет по адресу : www.fabrikant.ru |
| Комментарии: | Поставка изделий осуществляется с приемкой ОТК и должна соответствовать ОСТ.5.8244-72 и подтверждаться сертификатом качества. |
Вопросы претендентов/участников - 2 
С извещением ознакомились - 17 / 173
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 74
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.