|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1192132"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=635972 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ БЕЛОКУРИХА", Россия, Алтайский край |
| Контактное лицо: | Данилова Елена
согласно должности |
| Предмет договора (ОКДП): | Насосы и оборудование компрессорное
Скользящие торцевые соединения на насосы WILO NPG 300/500-315/4-12-FC производство Германия , Япония |
| Количество и единицы измерения: | 4 шт. |
| Цена за единицу: | Не указана |
| Начальная цена предмета договора: | Не указана |
| Условия оплаты: | путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в рублях: 50% стоимости товара - предоплата в срок, не позднее 5-ти банковских дней с момента получения Счета на поставляемый Товар. 50 % стоимости Товара Покупатель оплачивает после поставки товара в течение 10 календарных дней. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | поставка по адресу Алтайский край г.Белокуриха ул.Партизанская 2 Срок: не позднее 10 недель после подписания Договора |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | не позднее 10 недель после подписания договора |
| Дата публикации: | 03.09.2013 15:56 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | Цена договора |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 13.09.2013 14:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 16.09.2013 05:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1192132" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | a. Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.
b. Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), не должен являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена. Участник закупки не должен находиться в стадии судебного разбирательства.
c. В предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными физическими лицами», реестре недобросовестных поставщиков должны отсутствовать сведения об участниках закупки.
d. Члены объединений, являющихся коллективными участниками закупок, должны иметь соглашений между собой (иной документ), соответствующий нормам Гражданского кодекса РФ, в котором определены права и обязанности сторон и установлен лидер коллективного участника.
e. Участник должен составлять заявку по форме, установленной в предоставленной ему закупочной документации. Из текста заявки должно ясно следовать, что ее подача является принятием (акцептом) всех условий заказчика, в том числе согласием исполнять обязанности участника |
| Документы, прилагаемые к заявке: | Для юридических лиц:
Копия Устав (для юридических лиц)
документы, подтверждающие право подписи котировочной заявки от юридического лица (копия);
копия лицензия на осуществление деятельности ( в случае необходимости);
копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученную участниками не менее чем за 60 календарных дней до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки(для юридических лиц);
члены объединений, являющиеся коллективными участниками закупок, должны предоставить соглашение, заключенное между собой, в котором определены права и обязанности сторон и установлен лидер коллективного участника
Для физических лиц:
копия паспорта.
копия документа, подтверждающего право заниматься коммерческой деятельностью |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Вопросы претендентов/участников - 2 
С извещением ознакомились - 41 / 349
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 2437
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.