|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1191083"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=626239 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ БЕЛОКУРИХА", Россия, Алтайский край |
| Контактное лицо: | Данилова Елена
согласно должности |
| Предмет договора (ОКДП): | Электронно-вычислительная техника, ее детали и принадлежности
приобретение оргтехники для нужд ЗАО «Теплоцентраль Белокуриха» - персональный компьютер – 2 шт: Системный блок с процессором Core i3 2120/DDR3 4Gb/SVGA/500GB/DVD-RW/ COM*22
Cистемный блок с процессором Core i3 2120/DDR3 4Gb/SVGA/500GB/DVD-RW/ CR
Монитор LCD 19,0" LG E1910S-BN 4:3 черный
Клавиатура
Мышь
Сетевой фильтр |
| Количество и единицы измерения: | 1 договор |
| Цена за единицу: | Не указана |
| Начальная цена предмета договора: | Не указана |
| Условия оплаты: | Оплата Товара осуществляется после получения Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 банковских дней согласно выставленного Счета-фактуры. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Поставка Товара осуществляется единовременно.
Срок поставки составляет не более 5 рабочих дней с момента подписания настоящего договора.
Место поставки г. Белокуриха, ул. Партизанская, 2. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | Поставка Товара осуществляется единовременно.
Срок поставки составляет не более 5 рабочих дней с момента подписания настоящего договора |
| Дата публикации: | 29.08.2013 13:50 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | С целью единого и объективного подходов ко всем Участникам предлагается оценивать критерии, приведенные в Протоколе оценки и сопоставления заявок Участников (Форма №1) Для данного запроса предложений максимальный уровень оценки устанавливается в баллах равный 10 или 100%. Сравнительная оценка и сопоставление заявок состоит из 2-х частей:
1. Оценка сроков поставки товара.
2. Оценка коммерческого предложения Участника
Для каждого критерия определен коэффициентный показатель значимости (R).Балльная оценка по критерию, определяется как произведение балльной оценки (К) на коэффициент (R) |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 05.09.2013 14:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 06.09.2013 14:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1191083" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки. Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), не должен являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена. Участник закупки не должен находиться в стадии судебного разбирательства.
в предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными физическими лицами», реестре недобросовестных поставщиков должны отсутствовать сведения об участниках закупки.
Члены объединений, являющихся коллективными участниками закупок, должны иметь соглашений между собой (иной документ), соответствующий нормам Гражданского кодекса РФ, в котором определены права и обязанности сторон и установлен лидер коллективного участника. Участник должен составлять заявку по форме, установленной в предоставленной ему закупочной документации. Из текста заявки должно ясно следовать, что ее подача является принятием (акцептом) всех условий заказчика, в том числе согласием исполнять обязанности участника.
Иные требования устанавливаются закупочной документацией. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | Для юридических лиц:
Копия Устав (для юридических лиц) документы, подтверждающие право подписи котировочной заявки от юридического лица;
копия лицензия на осуществление деятельности ( в случае необходимости);
копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученную участниками не менее чем за 60 календарных дней до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки(для юридических лиц);
члены объединений, являющиеся коллективными участниками закупок, должны предоставить соглашение, заключенное между собой, в котором определены права и обязанности сторон и установлен лидер коллективного участника
Для физических лиц:
копия паспорта.
копия документа, подтверждающего право заниматься коммерческой деятельностью |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 43 / 214
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 1347
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.