|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1182598"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=568553 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА, ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ" ИМЕНИ А.Г. ИОСИФЬЯНА", Россия, 107078, Москва, 107078, Г.МОСКВА, 3 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ, ТУП ХОРОМНЫЙ, СТР. 1 |
| Контактное лицо: | Береза Лидия Александровна
менеджер отдела конкурсных технологий |
| Предмет договора (ОКДП): | Динамометры общего назначения
Поставка измерительного оборудования (динамометр растяжения электронных) |
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | 23 235,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 69 706,67 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Покупатель осуществляет расчет за поставленный Товар в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Покупателем товарной накладной и получения счета от Поставщика. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Поставка Товара производится Поставщиком до 31 августа 2013 года.
Товар поставляется по адресу: г. Москва, ул. Вольная, д. 30, корп. 12 |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | 31.08.2013 |
| Дата публикации: | 02.08.2013 16:32 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | Победителем Запроса ценовых котировок признается участник закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса ценовых котировок и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки победителем запроса ценовых котировок признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников. |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 09.08.2013 16:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 12.08.2013 10:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1182598" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | 1) соответствие требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
2) быть правомочным заключать договор;
3) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора;
4) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;
5) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
6) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
7) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
3. Заказчик вправе установить к участникам закупки, также следующие дополнительные требования:
- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 ФЗ от 17.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ФЗ от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд». |
| Документы, прилагаемые к заявке: | - копии документов, подтверждающих соответствие требованиям предъявляемые к участнику закупки.
- информация о цепочке собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), заполненная по установленной форме. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | Закупочная комиссия по рассмотрению заявок на проведение закупок для целей обеспечения основной производственной деятельности центра обеспечения качества и надежности |
| Председатель комиссии: | Р.Н. Барбул |
| Члены комиссии: | Заместитель председателя закупочной комиссии:
В.Я. Геча
Члены комиссии:
И.С. Волков
С.Ю. Жук
О.С. Фомин
А.В. Жарков
А.А. Аникеев
Е.А. Павлова
М.К. Гофман
Секретарь комиссии:
Л.А. Береза |
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.