|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1175517"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=520684 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО "АЛМАЗ", Россия, 125190, Москва, 125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, дом 80, корпус 44 |
| Контактное лицо: | Васько Евгений Николаевич
Начальник отдела организации закупочных процедур |
| Предмет договора (ОКДП): | Здания и сооружения машиностроительных предприятий
Выполнение общестроительных работ по утеплению кровли, гидроизоляции и модернизации водосточной системы корпусов. |
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | 1 257 080,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 1 257 080,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Оплата выполненных Работ по договору производится Заказчиком не позднее 10-ти дней после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков и подписания акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки по форме № КС-3 и акта, указанного в п. 3.4.
Заказчик вправе по своему усмотрению выплатить Подрядчику аванс в размере до 20% от стоимости Работ. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Место выполнения работ: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп.8, 8в.
Срок выполнения работ: не более 30 календарных дней с момента получения уведомления в соответствии с п.2.7. Договора. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Дата публикации: | 15.07.2013 10:20 |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 25.07.2013 08:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 01.08.2013 14:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1175517" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Участником запроса котировок может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.
Для участия в запросе котировок, участник запроса котировок должен соответствовать следующим обязательным требованиям:
- требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом процедуры размещения заказа, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте запроса котировок;
-не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
-не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;
-не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника запроса котировок, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник запроса котировок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок не принято;
- не числиться в Реестре недобросовестных поставщиков.
Для участия в запросе котировок участнику запроса котировок необходимо подготовить и предоставить Заказчику в срок и по адресу, указанным в Информационной карте документации запроса котировок, заявку на участие в запросе котировок, оформленную согласно требованиям настоящей документации.
Участник запроса котировок вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | 1) Заявка на участие в запросе котировок по форме №1.
2) Техническое предложение по форме №2.
3) Локальные сметы на выполнение работ (по п.1.1 и 1.2 Технического задания), форма №1а.
4) Справка (в свободной форме) с перечнем работников имеющих право на выполнение верхолазных работ, работ с применением СУГ с приложением копий подтверждающих документов (удостоверений), срок действия которых должен распространяться на период подачи и рассмотрения заявки на участие в запросе котировок, а также на период заключения и исполнения обязательств по договору, включая гарантийные обязательства.
5) В случае, если участник размещения заказа использует упрощенную схему налогообложения, к заявке необходимо приложить уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения.
6) Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку в соответствии с пунктом 15 Информационной карты. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Информация о заключенной сделке: | 15.07.2013 10:20Договор № 1175517 от 01.08.2013
Контрагент: ООО "COBTEX"
Цена: 1 247 777,77 руб.
|
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.