|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1172097"
|
|
|
| Организатор процедуры: | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "АТЛАС", Россия, 127018, г. Москва, 127018, ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА ОБРАЗЦОВА, дом 38 |
| Контактное лицо: | Гридин Александр Николаевич
Генеральный директор |
| Предмет договора (ОКДП): | Осветительное оборудование
Поставка светотехнической продукции.
Поставка светотехнической продукции на условиях, в объёме и с техническими характеристиками, установленными в проекте Договора (Приложение №1 к Извещению) и в Спецификации на поставку Продукции (Приложение №1 к проекту Договора). |
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | 498 731,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 498 731,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Заказчик не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Договора выплачивает Поставщику аванс на основании выставленного счета в размере 30 % (Тридцати процентов) от цены Договора.
Окончательный расчет по Договору производится после поставки товара на основании выставленного счета после подписания Заказчиком Товарной накладной (по форме ТОРГ-12), с учетом ранее выплаченного аванса в течение 10 (десяти) банковских дней после даты выставления счета.
Транспортные услуги входят в стоимость Договора. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | ФГУП «НТЦ «Атлас»
г. Москва, ул. Образцова, д. 38.
Сроки выполнения предмета договора:
Поставщик обязан завершить поставку Продукции в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предоплаты. Допускается досрочная поставка Продукции.
Условия поставки – доставка Продукции на объект Заказчика, по адресу: г. Москва, ул. Образцова, д.38.
Одновременно с передачей Продукции Поставщик оформляет и направляет Заказчику:
- товарную накладную (по форме ТОРГ-12) – в 2 экземплярах;
- счет-фактуру.
Срок подписания договора (Приложение 1 к Извещению) - в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента вручения итогового протокола победителю закупочной процедуры. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | Сроки выполнения предмета договора:
Поставщик обязан завершить поставку Продукции в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предоплаты. Допускается досрочная поставка Продукции. |
| Дата публикации: | 04.07.2013 15:33 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | Цена договора |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 12.07.2013 09:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 15.07.2013 09:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1172097" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | - соответствие участников закупочной процедуры требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ или оказание услуг, являющихся предметом договора;
- непроведение процедуры ликвидации участника торгов – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника торгов – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупочной процедуры в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения котировочной заявки;
- отсутствие в отношении участника торгов подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | 1. Копия выписки из ЕГРЮЛ (не старше последних 3-х месяцев).
2. Копия первого листа декларации об уплате НДС за последний отчётный период с отметкой налогового органа о ее приеме или копией квитанции, подтверждающей сдачу декларации в электронном виде или через почту. Если организация-участник работает по упрощенной системе налогообложения – уведомление о применении упрощенной системы налогообложения.
3. Копия сертификата соответствия оборудования стандарту РФ. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комментарии: | В случае если со стороны Заказчика к Участнику процедуры в ходе предыдущих договорных отношений предъявлялись официально оформленные претензии к выполнению работ, Заказчик вправе на этапе рассмотрения заявок отказать такому Участнику в допуске.
Контактное лицо по техническим вопросам:
Платонов Анатолий Алексеевич
Тел. 8 (495) 689-75-27 |
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 23 / 158
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 775
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.