|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1166856"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=459286 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗАВОД ИСКРА", Россия, 432030, Ульяновская область, Ульяновск, 432030, Г.. УЛЬЯНОВСК, ПР-КТ НАРИМАНОВА, Д.75 |
| Заказчик: | ОАО "НПП "Завод Искра" |
| Контактное лицо: | Обыскалов Вячеслав
Начальник отдела организации закупочной деятельности |
| Предмет договора (ОКДП): | Источники автономного электропитания
Источники питания. |
| Количество и единицы измерения: | 1 договор |
| Цена за единицу: | 1,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 465 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Оплата по безналичному расчету производится в форме 100%-ной предоплаты с момента заключения договора. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Место поставки: 432030, г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 75., ОАО «НПП «Завод Искра».
Условия поставки, срок: доставка до склада Заказчика осуществляется силами и за счет Поставщика в течение 9-11 недель с момента заключения договора. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Дата публикации: | 19.06.2013 15:07 |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 28.06.2013 12:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 05.07.2013 17:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1166856" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | 1) быть правомочным заключать договор;
2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;
3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;
4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) и не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;
6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.
7) не иметь сведений в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |
| Документы, прилагаемые к заявке: | Согласно закупочной документации. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 34 / 214
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 980
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.