Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1164843"
|
|
|
Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=447340 |
Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЕНТОРГ-ЗАПАД", Россия, 191180, г. Санкт - Петербург, 191180, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, Д.35К3ЛИТЕРН |
Контактное лицо: | Удаленкова Любовь Викторовна . |
Предмет договора (ОКДП): | Готовые металлические изделия прочие, не включенные в другие группировки Профиль с симметричными трапециевидными гофрами соответствует ГОСТ 24045-94. Габариты одного листа профиля 1051x1000x21x0.5 мм. |
Количество и единицы измерения: | 208 пог. м |
Цена за единицу: | 1 546,15 руб. |
Начальная цена предмета договора: | 321 600,00 руб. (в том числе НДС) |
Условия оплаты: | Оплата Заказчиком Исполнителю цены договора (стоимости работ) осуществляется безналичным путем, с предоплатой до начала работ 30% от стоимости заказа.
Окончательный расчет между сторонами осуществляются не позднее 10 (десяти) банковских дней со дня подписания Заказчиком акта о приемке результата работ. |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Изготовление и установка забора из металлического профиля длинной 208пог/метров по адресу: г. Петрозаводск, ул. Балтийская 22
Срок выполнение работ до 25 июля 2013 г. |
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
Дата публикации: | 14.06.2013 10:49 |
Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 25.06.2013 10:00 |
Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 27.06.2013 11:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1164843" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
Требования к участникам: | 1. В настоящем запросе котировок может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
2. не проведение ликвидации Участника - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника процедуры закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3. не приостановление деятельности Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок;
4. отсутствие сведений об Участника в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и/или Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-Ф3;
5. наличие у Участника исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (права использования результатов), если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты (право использования результатов); |
Документы, прилагаемые к заявке: | 1) надлежащим образом оформленные приложения №№ 1,2,3,4,5 к настоящей документации;
2) копию паспорта (для физических лиц) (предоставляет каждое физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента);
3) учредительные документы в последней редакции с учетом всех изменений и дополнений, зарегистрированные в установленном порядке (предоставляет каждое юридическое лицо, выступающее на стороне одного претендента);
4) копию договора простого товарищества (копию договора о совместной деятельности) (предоставляется в случае, если несколько юридических/физических лиц выступают на стороне одного участника закупки);
5) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выданную в установленном порядке не ранее чем за 30 календарных дней до размещения извещения о проведении запроса котировок;
6) протокол/решение или другой документ о назначении должностных лиц, имеющих право действовать от имени претендента, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени претендента, без доверенности;
7) доверенность на сотрудника, подписавшего котировочную заявку, на право принимать обязательства от имени претендента, в случае отсутствия полномочий по уставу. |
Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Комиссия: | В связи с установленным по фактическому адресу Заказчика контрольно-пропускным режимом, заинтересованным лицам следует, не позднее, чем за один рабочий день (до 15 ч. 00 мин.) до предполагаемой даты подачи заявления на получение котировочной документации, а так же для получения котировочной документации проинформировать об этом по телефону контактное лицо Заказчика. Для оформления пропуска необходимо сообщить следующие сведения: ФИО (полностью) и цель посещения.
Для прохода в здание ОАО «Управление торговли Западного военного округа» при себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации.
Адрес: 194021, г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, 6, корпус 1
Телефон (812) 297-02-82
e-mail: mail@utlenvo.ru
По рабочим дням с 9.00- 18.00 (с 13.00-14.00 обеденный перерыв) |
Вопросы претендентов/участников - 0
С извещением ознакомились - 12 / 151
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 1034
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 13