|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1151992"
|
|
|
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ-НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ КОМИНТЕРНА", Россия, 630015, Новосибирская область, НОВОСИБИРСК, 630015, Новосибирская область, 2 ГОРОД НОВОСИБИРСК, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ ПЛАНЕТНАЯ, Д. 32 |
| Контактное лицо: | Лестева Елена Валерьевна
Начальник бюро по закупочной деятельности |
| Предмет договора (ОКДП): | Устройства вывода
Поставка принтера формата А3 HP LaserJet Enterprise 700 M712dn (CF236A) |
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | 375 450,65 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 375 450,65 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Безналичный расчет,
15 % предоплата в течение 5(пяти) рабочих дней с момента заключения договора, окончательный расчет 85 % в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения товара Заказчиком. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 630015, г. Новосибирск, ул. Планетная,32 или ул. Максима Горького, 78.
Дата, время, адрес поставки товаров, их наименование дополнительно согласовывается с поставщиком.
Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: до 31 мая 2013 года |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | до 31 мая 2013 г. |
| Дата публикации: | 08.05.2013 08:57 |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 22.05.2013 08:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 24.05.2013 10:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1151992" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющегося предметом запроса котировок в электронной форме;
непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе в электронной форме;
отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме не принято;
отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; |
| Документы, прилагаемые к заявке: | В соответствии с информационной картой документации о запросе котировок. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комментарии: | Размер обеспечения заявки: 5% - 18 772,53 (Восемнадцать тысяч семьсот семьдесят два) рубля 53 коп. |
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 20 / 272
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 20
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.