Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1148534"
|
|
|
Организатор процедуры: | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "АТЛАС", Россия, 127018, г. Москва, 127018, ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА ОБРАЗЦОВА, дом 38 |
Контактное лицо: | Гридин Александр Николаевич Генеральный директор |
Предмет договора (ОКДП): | Внутренняя отделка нежилых, производственных помещений и офисов Проведение строительных работ в помещениях №№ 18, 19, 20, 21а строения № 4.
Работы производятся на территории режимного предприятия, на 1-м этаже трехэтажного здания, в помещениях производственного характера, в соответствии с Договором (Приложение 1 к Извещению) и Дефектной ведомостью (Приложение 1 к Договору). |
Количество и единицы измерения: | 1 лот |
Цена за единицу: | 945 000,00 руб. |
Начальная цена предмета договора: | 945 000,00 руб. (в том числе НДС) |
Условия оплаты: | Оплата 30% стоимости работ в качестве авансового платежа в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания договора.
Окончательный расчет производится в течение 5 (пяти) рабочих дней после оформления акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).
Транспортные расходы входят в цену договора. |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Работы выполняются на территории ФГУП «НТЦ «Атлас» по адресу: г. Москва, ул. Образцова, д. 38, строение № 4.
Срок выполнения работ – 60 календарных дней с момента выплаты аванса.
Срок подписания договора (Приложение 1 к Извещению) - в течение 10 дней с даты вручения итогового протокола победителю закупочной процедуры. |
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
Сроки выполнения предмета договора: | Срок выполнения работ – 60 календарных дней с момента выплаты аванса. |
Дата публикации: | 25.04.2013 16:42 |
Критерии оценки котировочных заявок: | Цена договора |
Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 14.05.2013 09:00 |
Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 15.05.2013 09:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1148534" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
Требования к участникам: | - соответствие участников закупочной процедуры требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ или оказание услуг, являющихся предметом договора;
- непроведение процедуры ликвидации участника торгов – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника торгов – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупочной процедуры в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения котировочной заявки;
- отсутствие в отношении участника торгов подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств. |
Документы, прилагаемые к заявке: | 1. Копия выписки из ЕГРЮЛ (не старше последних 3-х месяцев).
2. Копия первого листа декларации об уплате НДС за последний отчётный период с отметкой налогового органа о ее приеме или копией квитанции, подтверждающей сдачу декларации в электронном виде или через почту. Если организация-участник работает по упрощенной системе налогообложения – уведомление о применении упрощенной системы налогообложения.
3. Копии разрешительных документов на осуществление деятельности (СРО).
4. Перечень не менее 3 объектов (организаций), на которых организация проводила аналогичные работы, с указанием контактной информации и с приложением копий актов выполненных работ по форме КС-2. |
Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Комментарии: | В случае если со стороны Заказчика к Участнику процедуры в ходе предыдущих договорных отношений предъявлялись официально оформленные претензии к выполнению работ, Заказчик вправе на этапе рассмотрения заявок отказать такому Участнику в допуске.
Для победителя закупочной процедуры устанавливается обеспечение исполнения Договора. Участник имеет право выбрать форму обеспечения исполнения Договора (Банковская гарантия или денежное обеспечение).
Условия обеспечения исполнения Договора представлены в Порядке обеспечения исполнения Договора (Приложение 3 к Извещению).
Денежное обеспечение исполнения договора устанавливается в размере 15% от цены договора.
Обеспечение исполнения договора предоставляется в срок, предусмотренный для подписания договора лицом, с которым заключается договор. Договор заключается только после предоставления победителем закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, предусмотренного закупочной документацией.
Банковские реквизиты Заказчика для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора:
ФГУП «НТЦ «Атлас»
127018 г. Москва, ул. Образцова, д. 38
ИНН 7715027275
КПП 771501001
Банк ОАО «Сбербанк России» г. Москва.
Р/с 40502810138320100021
БИК 044525225
Кор. счет 30101810400000000225
Требования к работникам исполнителя:
1. Граждане РФ; условия нахождения в регионе - в соответствии с требованиями УФМС по городу Москве;
2. Квалификация исполнителей должна соответствовать требованиям ТБ, ПУЭ, ППБ и других норм и актов РФ и подтверждаться соответствующими документами.
После заключения договора, и до начала проведения работ, исполнитель предоставляет список всех работников (Приложение 4 к Извещению), которые будут работать на объекте.
Контактное лицо по техническим вопросам:
Немцев Борис Федорович
Тел. 727-10-14 (доб. 22-90) |