|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1145322"
|
|
|
| Организатор процедуры: | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТРИНФОРМ", Россия, 191123, Санкт-Петербург, 191123, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ШПАЛЕРНАЯ, 26 |
| Контактное лицо: | Парусова Ирина Михайловна
Заместитель начальника отдела по работе с филиалами |
| Предмет договора (ОКДП): | Приборы и аппараты для дистилляции и разделения веществ
Право заключить договор на поставку хроматографа Agilent 1200 (в комплекте) для нужд ФГУП «ЦентрИнформ» |
| Количество и единицы измерения: | 1 шт. |
| Цена за единицу: | 3 330 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 3 330 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Пуско-наладка, обучение технического персонала Заказчика, а также все транспортные и иные расходы, в том числе страхование, уплата налогов (в т. ч. НДС), сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен оплачивать в ходе исполнения Договора должны быть включены в стоимость поставки товара. Цена фиксирована на протяжении всего срока действия договора, корректировка цены не допускается.
Заказчик перечисляет 70% от общей стоимости Договора в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поставки Товара, который определяется по дате подписания Заказчиком товарной накладной. Оставшуюся часть в размере 30% от общей стоимости Договора Заказчик перечисляет в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Место поставки товара: г. Москва, ул. Образцова, д.38.
Срок и порядок поставки товара: в течение 45 календарных дней с даты подписания договора.
Поставщик должен обеспечить доставку товара (в штатной упаковке) до места установки, провести пуско-наладку и провести обучение технического персонала. Поставщик при осуществлении поставки товара представляет документы, подтверждающие качество поставляемых товаров (сертификаты соответствия, декларации и т.д). |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Дата публикации: | 16.04.2013 11:34 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | Победителем в проведении запроса котировок цен признается участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в Извещении о проведении запроса котировок цен и в которой указана наиболее низкая цена товара. |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 24.04.2013 11:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 25.04.2013 11:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1145322" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | В процедуре запроса котировок цен может принять участие любое юридическое лицо, независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, которые соответствуют следующим требованиям:
- требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг являющихся предметом закупки;
- требованию о непроведении ликвидации потенциального участника - юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании потенциального участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- требованию о неприостановлении деятельности потенциального участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки;
- требованию об отсутствии у потенциального участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
- требованию об отсутствии сведений о потенциальном участнике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ « О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |
| Документы, прилагаемые к заявке: | Потенциальный участник запроса котировок цен должен принять все обязательные требования Заказчика (включая требования по условиям и (или) форме договора).
Котировочная заявка должна содержать следующие сведения и документы:
а) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника процедуры закупки;
б) согласие потенциального участника исполнить условия договора, указанные в Извещении о проведении запроса котировок цен и Приложениях к нему;
в) цену договора с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи). Цена договора должна быть указана в рублях;
г) копии учредительных документов (для юридического лица), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица);
д) в случае если, от имени потенциального участника действует лицо, не являющееся руководителем, необходимо предоставить доверенность, подтверждающую полномочия лица на подписание котировочной заявки и на осуществление действий от имени потенциального участника, заверенную руководителем;
е) копию выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты окончания подачи заявок на участие;
ж) иные сведения и документы по усмотрению потенциального участника.
Все документы, входящие в котировочную заявку, должны быть подготовлены на русском языке. Заказчик вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык. Все документы, входящие в котировочную заявку, должны быть подписаны ЭЦП. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.