|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1142845"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=295156 |
| Организатор процедуры: | Закрытое акционерное общество "Обуховский спортивный комплекс", Россия, 192012, Санкт-Петербург, 192012, Санкт-Петербург, Обуховской обороны, дом 130, корпус лит.В |
| Контактное лицо: | Калугина Наталия Николаевна
Заместитель генерального директора по экономике и финансам |
| Предмет договора (ОКДП): | Автомобили легковые среднего класса (с рабочим объемом двигателя свыше 1,8 л до 3.5 л включительно)
поставка легкового автомобиля среднего класса для служебного пользования
|
| Количество и единицы измерения: | 1 шт. |
| Цена за единицу: | 1 200 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 1 200 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | оплата 100% в течении 3-х (трех) банковских дней с момента получения Заказчиком уведомления о поступлении Автомобиля Продавцу. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | г.Санкт – Петербург, пр.Обуховской Обороны, д.130, лит.А
срок поставки - май 2013г. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | до полного исполнения Сторонами обязательств, вытекающих из настоящего Договора. |
| Дата публикации: | 09.04.2013 13:24 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | цена договора |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 19.04.2013 10:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 30.04.2013 10:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1142845" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | 1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;
2) обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (быть зарегистрированным на территории РФ в установленном порядке)
3) не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом;
4) не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения котировочной заявки;
5) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год., размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок не принято.
6) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ и реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ.
7) обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных договоров, управленческой компетентностью, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);
8) иметь за последний год опыт поставки аналогичного автомобиля. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | 1) учетная карточка организации со всеми реквизитами (приложение А к Извещению).
2) нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи об Участнике в Единый государственный реестр юридических лиц, нотариально заверенную копию свидетельства о постановке Участника на налоговый учет;
3) оригинал или нотариально заверенная копия выписки и Единого государственного реестра юридических лиц, сроком не позднее 2 (двух) месяцев до дня размещения на электронной торговой площадке www.fabrikant.ru извещения о проведении запроса котировок.
4) копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя, и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам запроса. Если Конкурная заявка подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;
5) подписанный со стороны Поставщика Договор с заполненными приложениями к нему. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | г.Санкт – Петербург, пр.Обуховской Обороны, д.130, лит.А. |
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 5 / 137
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 123
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.