|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1142517"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=294679 |
| Организатор процедуры: | Закрытое акционерное общество "Обуховский спортивный комплекс", Россия, 192012, Санкт-Петербург, 192012, Санкт-Петербург, Обуховской обороны, дом 130, корпус лит.В |
| Контактное лицо: | Калугина Наталия Николаевна
Заместитель генерального директора по экономике и финансам |
| Предмет договора (ОКДП): | Оборудование для подготовки и контроля водного режима
Перечень работ:
1) исполнительная схема с описательной частью (система водоподготовки, автоматика);
2) поставка оборудования системы водоподготовки;
3) монтаж оборудования системы водоподготовки;
4) пуско-наладочные работы;
5) сдача оборудования Заказчику;
6) гарантийное и послегарантийное обслуживание.
|
| Количество и единицы измерения: | 1 договор |
| Цена за единицу: | 1 700 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 1 700 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | 1. Заказчик производит авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости Договора, в том числе НДС 18%. в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания настоящего Договора, на основании выставленного Подрядчиком счета.
2. Платежи Подрядчику за выполненные работы будут осуществляться Заказчиком ежемесячно, в течение 5 (пяти) дней с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3 за прошедший месяц.
3. В течение 5 (пяти) дней после подписания «Акта приемки объекта (по модернизации и техническому переоборудованию)» Заказчик произведет окончательный платеж. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Поставка оборудования производится в соответствии с условиями договора, по адресу: Российская Федерация, 192012, Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, дом 130, лит.А
Срок выполнения работ:
поставка оборудования: не более 2-х месяцев с момента перечисления авансового платежа.
монтажные и пуско-наладочные работы: с 01 июля 2013г. – 31 июля 2013г. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | поставка оборудования: не более 2-х месяцев с момента перечисления авансового платежа.
монтажные и пуско-наладочные работы: с 01 июля 2013г. – 31 июля 2013г.
Окончание: выполнение сторонами всех обязательств по договору. |
| Дата публикации: | 09.04.2013 10:23 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | цена договора |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 19.04.2013 10:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 30.04.2013 10:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1142517" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | 1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;
2) обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (быть зарегистрированным в установленном порядке и иметь допуск СРО на выполнение работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией)
3) не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом;
4) не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения котировочной заявки;
5) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год., размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок не принято.
6) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ и реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ.
7) обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных договоров, управленческой компетентностью, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);
8) иметь за последние 3 (три) года не менее двух завершенных проектов аналогичных по структуре и составу, а также опыт успешно завершенных аналогичных объектов проектирования и строительства. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | 1) учетная карточка организации со всеми реквизитами (приложение А к Извещению).
2) нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи об Участнике в Единый государственный реестр юридических лиц, нотариально заверенную копию свидетельства о постановке Участника на налоговый учет;
3) оригинал или нотариально заверенная копия выписки и Единого государственного реестра юридических лиц, сроком не позднее 2 (двух) месяцев до дня размещения на электронной торговой площадке www.fabrikant.ru извещения о проведении запроса котировок.
4) копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя, и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам запроса. Если Конкурная заявка подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;
5) копия действующего свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые у Участника есть допуск;
6) Подписаный со стороны Поставщика Договор с заполненными приложениями к нему.
7) оригинал справки о выполнении аналогичных по характеру и объему работ по договорам за последние 3 (три) года по установленной в настоящем извещении форме (Приложение Б) |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | Российская Федерация, 192012, Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, дом 130, лит.А. |
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.