|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1139308"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=269699 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ-НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ КОМИНТЕРНА", Россия, 630015, Новосибирская область, НОВОСИБИРСК, 630015, Новосибирская область, г.о. ГОРОД НОВОСИБИРСК, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ ПЛАНЕТНАЯ, Д. 32 |
| Контактное лицо: | Лестева Елена Валерьевна
Начальник бюро по закупочной деятельности |
| Предмет договора (ОКДП): | Приборы оптические специального применения
Приобретение, установка и обслуживание цифровых тахографов модели Штрих ТахоRus |
| Количество и единицы измерения: | 15 шт. |
| Цена за единицу: | 39 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 585 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Безналичный расчет, Оплата осуществляется в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания акта приема-передачи товара. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: г. Новосибирск, ул. Планетная,32
Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в течение 10 дней с момента заключения договора. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | в течении 10 дней с момента подписания договора |
| Дата публикации: | 29.03.2013 08:48 |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 08.04.2013 08:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 09.04.2013 08:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1139308" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющегося предметом запроса котировок в электронной форме;
непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе в электронной форме;
отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме не принято;
отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Участник запроса котировок должен соответствовать следующим дополнительным требованиям:
1) мастерская должна иметь в своем штате не менее одного работника, прошедшего специальную подготовку по программам, соответствующим требованиям, утвержденным приказом Минтранса России от 17.01.2012г. №7 «Об утверждении требований к программам подготовки (инструктажа) персонала, осуществляющего установку, проверку, техническое обслуживание и ремонт контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах, эксплуатацию и контроль использования таких контрольных устройств» (зарегистрирован Минюстом России 7 февраля 2012г., регистрационный №23156);
2) мастерская должна иметь возможность выполнять работы по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту тахографов, устанавливаемых на транспортных средствах по всем типам тахографов, включенных в реестр к применению на территории Российской Федерации, подтвержденные соответствующими документами предприятий-изготовителей тахографов с указанием срока их действия;
3) мастерская должна иметь на законном основании в пользовании и распоряжении необходимые КУ и сотрудников с соответствующей квалификацией для осуществления информационного взаимодействия с ФБУ «Росавтотранс» посредством аппаратно-программного комплекса информационных систем ФБУ «Росавтотранс». |
| Документы, прилагаемые к заявке: | документы в соответствии с п.9 Информационной карты документации о запросе котировок в электронной форме |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комментарии: | Размер обеспечения заявки: 46 800,00 (сорок шесть тысяч восемьсот) рублей 00 коп., НДС не облагается. |
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.