|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1133075"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/notification/modify.html?noticeInfoId=225056&purchaseMethodType=IS |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАВЕНСТВО", Россия, 198095, г. Санкт - Петербург, 198095, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, вн.тер.г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРВСКИЙ ОКРУГ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ЛИТЕРА А |
| Контактное лицо: | Колова Елена Евгеньевна
Специалист 1 категории |
| Предмет договора (ОКДП): | Прутки латунные
Латунный прокат ЛС59-1
Диаметром 110 мм
ГОСТ 2060-2006/15527-2004
|
| Количество и единицы измерения: | 462 кг |
| Цена за единицу: | 250,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 115 500,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Количество товара может быть уменьшено на 42 кг. с пропорциональным уменьшением общей суммы по договору.
Согласно проекту договора. Заказчик производит оплату в течение 10 (десять) банковских дней с даты получения товара, указанной в товарной накладной.
В цену договора входят все налоги и сборы, затраты на упаковку, погрузку, разгрузку, доставку товара на склад Заказчика. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Согласно проекту договора. Товар поставляется в течение 10 календарных дней с момента подписания договора на склад Заказчика по рабочим дням с 09-00 до 15-00 часов. Адрес доставки: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 19. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | Согласно пректу договора. |
| Дата публикации: | 11.03.2013 13:34 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | Цена договора, сроки поставки товара. |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 18.03.2013 15:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 20.03.2013 15:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1133075" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Согласно Документации по проведению запроса ценовых котировок.
Участник процедуры закупки должен соответствовать следующим требованиям:
• быть правомочным заключать Договор;
• не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
• обладать сертификатами качества товара, являющийся предметом заключаемого Договора;
• не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.
• отсутствие сведений о регистрации Участника процедуры закупки на подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной миграционной службы, размещаемым на официальном сайте Федеральной миграционной службы по адресу: http://services.fms.gov.ru;
• отсутствие сведений об Участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – федеральный реестр недобросовестных поставщиков). |
| Документы, прилагаемые к заявке: | Согласно Документации по проведению запроса ценовых котировок.
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте Извещения о проведении Запроса ценовых котировок.
2. Свидетельство о государственной регистрации.
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
4. Учредительные документы Участника процедуры закупки.
5. Документы, подтверждающие избрание (назначение) исполнительного органа юридического лица и его полномочия на осуществление действий от имени Участника процедуры закупки.
6. Информационное письмо на фирменном бланке за подписью руководителя, декларирующее следующие сведения: о наличии /либо отсутствии процесса ликвидации, о наличии, либо отсутствии наложения ареста по решению суда, административного органа на имущество организации и (или) приостановлении экономической деятельности, об отсутствии задолженности по налогам и сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника запроса котировок.
7. Иные документы по усмотрению Участника процедуры закупки. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Информация о заключенной сделке: | 11.03.2013 13:34Договор № 01/13-ОС от 25.03.2013
Контрагент: ООО "МЕТАЛЛСЕРВИС-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
Цена: 104 998,74 руб.
|
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 21 / 120
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 59
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.