|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1132678"
|
|
|
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ИМЕНИ А.А.КУЛАКОВА", Россия, 197198, г. Санкт - Петербург |
| Контактное лицо: | Нарышкин Валерий Михайлович
Генеральный директор |
| Предмет договора (ОКДП): | Разъемы штепсельные
Продукция с приемкой ВП МО РФ (приемка "5")
дата изготовления не ранее 2012 года
СР50-131ФВ розетка 12 шт.
СР75-155ФВ розетка 3 шт.
СР50-727ФВ розетка 135 шт.
СР50-130ФВ вилка 135 шт. |
| Количество и единицы измерения: | 285 шт. |
| Цена за единицу: | 586,20 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 170 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | согласно проекта договора |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | 197198, г.Санкт-Петербург, ул.Яблочкова, д.12
до 01.05.13г. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Дата публикации: | 07.03.2013 11:50 |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 13.03.2013 16:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 14.03.2013 16:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1132678" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | а) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;
б) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;
г) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
д) отсутствие в предусмотренных ФЗ-223 и (или) ФЗ-94 реестрах недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки;
e) наличие сертификата соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.
ж) наличие свидетельства об аттестации ФБУ «46ЦНИИ Минобороны России» |
| Документы, прилагаемые к заявке: | Все документы, подтверждающие соответствие требованиям к участникам. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комментарии: | По результатам торгов, победителю направляется факсом или электронной почтой, письмо - Заказ поставщику за подписью представителя ВП МО РФ. Поставщик оформляет договор поставки и спецификацию. Спецификация обязательна, должна быть оформлена за подписью представителя ВП МО РФ. Поставщик направляет отсканированные документы на электронную почту - purchase-dep@yandex.ru оригиналы направляются почтой в соответствии с договором поставки. |
Вопросы претендентов/участников - 1 
С извещением ознакомились - 9 / 142
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 51
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.