|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1130741"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/notification/modify.html?noticeInfoId=209790&purchaseMethodType=IS |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО "АЛМАЗ", Россия, 125190, Москва, 125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, дом 80, корпус 44 |
| Контактное лицо: | Васько Евгений Николаевич
Начальник отдела организации закупочных процедур |
| Предмет договора (ОКДП): | Спирт этиловый
Запрос котировок на право заключения договора на поставку спирта этилового ректификованного технического «Экстра» ГОСТ 18300-87 |
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | 125 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 125 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Оплата по "Договору №__ на поставку спирта этилового ректификованного технического «Экстра»
ГОСТ 18300-87 для нужд ОАО «Опытное производство»" производится Заказчиком на основании надлежаще оформленных и подписанных Заказчиком и Поставщиком товарных накладных (ТОРГ-12) и счета-фактуры, подтверждающих выполнение Поставщиком обязательств по "Договору №__ на поставку спирта этилового ректификованного технического «Экстра» ГОСТ 18300-87 для нужд ОАО «Опытное производство»", в течении 10 (десяти) банковских дней с даты получения Заказчиком счета за фактически поставленный Товар. Расчеты по "Договору №__ на поставку спирта этилового ректификованного технического «Экстра» ГОСТ 18300-87 для нужд ОАО «Опытное производство»" осуществляются перечислением денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика.
Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Срок поставки товара: не более 14 дней с момента заключения "Договора№__на поставку спирта этилового ректификованного технического «Экстра»
ГОСТ 18300-87 для нужд ОАО «Опытное производство»".
Место поставки товара: Россия, 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп.44. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Дата публикации: | 01.03.2013 13:02 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | Победителем в проведении запроса котировок признается участник запроса котировок, подавший котировочную заявку, соответствующую требованиям документации запроса котировок и которая содержит наиболее низкую цену товара. При предложении наиболее низкой цены продукции несколькими участниками запроса котировок победителем в проведении запроса котировок признается участник запроса котировок, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников. |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 14.03.2013 08:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 22.03.2013 14:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1130741" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Участником запроса котировок может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.
Для участия в запросе котировок, участник запроса котировок должен соответствовать следующим обязательным требованиям:
-быть правомочным заключать Договоры;
-обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку продукции, подлежащей лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющейся предметом заключаемого Договора;
-обладать необходимыми сертификатами на продукцию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого Договора;
-обладать исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением Договора Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, в случае, если такое требование указано в Техническом задании (приложение к документации запроса котировок);
- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
-не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;
-не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника запроса котировок, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник запроса котировок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок не принято.
Для участия в запросе котировок участнику запроса котировок необходимо подготовить и предоставить Заказчику в срок и по адресу, указанным в Информационной карте документации запроса котировок, заявку на участие в запросе котировок, оформленную согласно требованиям настоящей документации.
Участник запроса котировок вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | Котировочная заявка по форме №1. к "Документации запроса котировок на право заключения договора на поставку спирта этилового ректификованного технического «Экстра» ГОСТ 18300-87 для нужд ОАО «Опытное производство»"
Спецификация поставляемых товаров по форме Приложения №1 к "Договору №__ на поставку спирта этилового ректификованного технического «Экстра» ГОСТ 18300-87 для нужд ОАО «Опытное производство»"
Лицензия на право оборота спирта (ректификованного технического).
Иные сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку в соответствии с "Документацией запроса котировок на право заключения договора на поставку спирта этилового ректификованного технического «Экстра» ГОСТ 18300-87 для нужд ОАО «Опытное производство»" |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.