 |
Общая информация |
 |
|
|
|
|
|
|
Купить "Поставка комплектующих для электронной техники для нужд ОАО "780 РЗ ТСК". Все комплектующие должны быть с приемкой "5". Год выпуска комплектующих должен быть не ранее 2007 года. Количество Товара (в т. ч. по ассортименту и номенклатуре) и цена за единицу товара для Поставщика определяется, исходя из
Приложения № 1 к Техническому заданию."
|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1129168"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/notification/modify.html?noticeInfoId=197756&purchaseMethodType=IS |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "780 РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ КОРАБЛЕВОЖДЕНИЯ", Россия, 198412, Ленинградская область, Ломоносов, 198412, Г. ЛОМОНОСОВ, УЛ КОСТЫЛЕВА, Д. 15, ЛИТЕРА А |
| Контактное лицо: | Шевцов Вячеслав Евгеньевич
Генеральный директор |
| Предмет договора (ОКДП): | Электронные лампы, трубки и электронные компоненты прочие
Поставка комплектующих для электронной техники для нужд ОАО "780 РЗ ТСК". Все комплектующие должны быть с приемкой "5". Год выпуска комплектующих должен быть не ранее 2007 года. Количество Товара (в т. ч. по ассортименту и номенклатуре) и цена за единицу товара для Поставщика определяется, исходя из
Приложения № 1 к Техническому заданию. |
| Количество и единицы измерения: | 463 шт. |
| Цена за единицу: | 209,21 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 96 866,20 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | 1. Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии со сметой накладных расходов ОАО «780 РЗ ТСК» на 2013 год.
2. Сроки и порядок оплаты:
Оплата поставляемого Товара производится Заказчиком в рублях, путем перечисления собственных денежных средств Заказчика на расчетный счет Поставщика на основании счета, выставленного Поставщиком. После поставки Товара в полном объеме, согласно Приложению № 1 к настоящему Техническому заданию, Заказчик принимает Товар и подписывает товарную накладную и счет-фактуру.
3. Предусмотрено 100 % авансирование. Источник финансирования: собственные средства ОАО «780 РЗ ТСК» |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | 1. Местом поставки Товара является: Санкт-Петербург,
г. Ломоносов, ул. Костылева, д. 15.
2. Условия и сроки (периоды) поставки Товара:
Поставщик осуществляет поставку Товара в течение 3 (трех) банковских дней со дня оплаты Товара Заказчиком в будние дни с 10-00 до 16-00 часов по предварительному согласованию с Заказчиком.
Доставка, погрузо-разгрузочные работы при поставке Товара Заказчику осуществляются силами Поставщика.
3. При осуществлении поставки Товара Поставщик должен передать Заказчику оригиналы или надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов или декларации. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | Поставщик осуществляет поставку Товара в течение 3 (трех) банковских дней со дня оплаты Товара Заказчиком в будние дни с 10-00 до 16-00 часов по предварительному согласованию с Заказчиком.
Доставка, погрузо-разгрузочные работы при поставке Товара Заказчику осуществляются силами Поставщика.
3. При осуществлении поставки Товара Поставщик должен передать Заказчику оригиналы или надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов или декларации. |
| Дата публикации: | 25.02.2013 13:23 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара, качество работ, услуг;
расходы на эксплуатацию товара;
расходы на техническое обслуживание товара;
сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг;
объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг;
цена договора;
квалификация участников торгов. |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 01.03.2013 16:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 05.03.2013 11:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1129168" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | 1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько
юридических лиц, выступающих на стороне одного участника, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника, которые соответствуют требованиям, установленным настоящим Положением, а также документацией, разработанной для проведения процедуры закупки.
2. Участник должен:
2.1. быть правомочным заключать договор в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
2.2. обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске
на производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора;
2.3. обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, поставка которых является предметом заключаемого договора;
2.4. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или
быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
2.5. не являться организацией, на имущество которой наложен арест по
решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
2.6. соответствовать иным обязательным требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации к участникам процедур закупки.
3. Установлены следующие требования к участникам процедуры закупки:
3.1. о раскрытии в составе заявки на участие в процедуре закупки
информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по формам, установленным в документации процедуры закупки, с приложением соответствующих подтверждающих документов;
3.2. об отсутствии сведений об участнике процедуры закупки в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
3.3. об обладании участником процедуры закупки правами на объекты
интеллектуальной собственности, если Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности или если права на объекты интеллектуальной собственности используются при исполнении договора;
3.4. об отсутствии у участника процедуры закупки задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год или не превышающей 25 (Двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, за исключением случаев, когда такая задолженность оспаривается участником процедуры закупки в судебном порядке, и на момент проведения закупочной процедуры соответствующее судебное решение не принято;
3.5. о показателях финансово-хозяйственной деятельности участника
закупки, которые должны свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости;
3.6. о наличии у участника процедуры закупки опыта выполнения работ
(оказания услуг, поставок товаров), относящихся к той же группе (подгруппе), что и предмет процедуры закупки, а также положительной деловой репутации;
3.7. о наличии производственных (в т.ч. складских) помещений и технологического
оборудования (могут устанавливаться требования к наличию сервисных центров, наличию оборудования, необходимого для выполнения специальных работ и т.п.);
3.8. о наличии трудовых ресурсов (наличие в штате (или привлеченных на
основе договоров гражданско-правового характера) специалистов в соответствующих областях с указанием требуемого опыта работы данных специалистов в указанной области, и т.п.);
3.9. о наличии соответствующих финансовых ресурсов (наличие денежных
средств на счетах, денежных средств, отраженных по данным бухгалтерской отчетности, и т.п.);
3.10. о наличии действующей системы менеджмента качества
(управления, обеспечения и контроля качества) у участника процедуры закупки (и/или привлекаемого субподрядчика/соисполнителя, и/или предприятия-изготовителя товара, право на поставку которого является предметом закупочной процедуры). При этом в документации о закупке должен быть указан стандарт, которому должна соответствовать система менеджмента качества (со ссылкой «либо аналог» либо «или эквивалент») или должны быть изложены основные требования к такой системе.
3.11. о регистрации в качестве юридического лица или
индивидуального предпринимателя не позднее, чем за один год (минимальный срок устанавливает Заказчик) до даты размещения извещения о закупке на официальном сайте закупок;
3.12. иные требования, установленные законодательством Российской
Федерации и Заказчиком к участникам процедур закупки. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | заполненную форму котировочной заявки; документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника; сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и
качественных характеристиках товара (работ, услуг); копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени участника без доверенности. В случае если от имени участника действует иное лицо, также предоставляется доверенность на осуществление действий от имени участника, заверенная печатью участника и подписанную руководителем участника или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; копии учредительных документов участника, заверенные нотариально или заверенные печатью и подписью уполномоченного лица участника (для юридических лиц), нотариально заверенную копию паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц); полученную не ранее чем за 3 (Три) месяца до дня размещения
извещения о проведении запроса котировок оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); решение об одобрении или о совершении крупной сделки.
В случае, если для данного участника поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо; |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | 198412 г. Санкт-Петербург – г. Ломоносов, ул. Костылева, д. 15, тел./факс: 4159929, эл. почта: torgi@780zavod.ru |
| Председатель комиссии: | Бухов Денис Михайлович - Директор по развитию ОАО «780 РЗ ТСК» |
| Члены комиссии: | Бухов Денис Михайлович - Директор по развитию ОАО «780 РЗ ТСК»
Воробьева Светлана Павловна - Начальник ОМТС ОАО «780 РЗ ТСК»
Журавлев Виктор Юрьевич – Руководитель группы организации закупок ОАО «780 РЗ ТСК»
Бойко Ольга Георгиевна - Директор производства-начальник ПДО ОАО «780 РЗ ТСК»
Шевчук Сергей Дмитриевич - Юрисконсульт ОАО «780 РЗ ТСК»
Агафонова Ирина Андреевна - Начальник ПЭО ОАО «780 РЗ ТСК» |
 Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.
Вопросы претендентов/участников - 0  С извещением ознакомились - 41 / 160 Участники Системы, получившие персональные приглашения - 988 Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
|
