|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1125902"
|
|
|
| Организатор процедуры: | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЯРОВСКОЙ ТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКС", Россия, 658837, Алтайский край, Яровое г |
| Контактное лицо: | Кожин Сергей Васильевич
Начальник службы планирования ремонтов обородувания |
| Предмет договора (ОКДП): | Фронтальные погрузчики на базе шасси самоходных или на тракторных базах с навесным оборудованием
Трактор МТЗ-320 укомплектованный фронтальным погрузчиком |
| Количество и единицы измерения: | 1 шт. |
| Цена за единицу: | 595 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 595 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | предоплата 50% от общей стоимости партии Продукции, оставшиеся 50% в течение 10 банковских дней с момента поступления товара на склад, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца либо иным согласованным сторонами способом |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | 658837, г. Яровое, Алтайский край, Предзаводская площадь, 1, Передача Продукции осуществляется путем ее доставки со склада Продавца, до склада Заказчика силами и средствами Продавца, либо иным способом, указанным в спецификации |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | Товар отпускается Покупателю в пределах срока действия настоящего договора в течении 5 банковских дней с момента поступления 50% предоплаты денежных средств на расчетный счет Продавца. |
| Дата публикации: | 13.02.2013 12:58 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | цена договора;
срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг;
сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
Условия оплаты |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 04.03.2013 17:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 06.03.2013 09:15 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1125902" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Участник должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом торгов;
b) Не проведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
c) Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе ценовых котировок;
е) Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | заверенную Участником копию свидетельства о внесении записи об Участнике конкурса в Единый государственный реестр юридических лиц или оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
c) заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам запроса ценовых котировок. Если заявка подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;
g) оригинал информационного письма о наличии у Участника конкурса связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Заказчика по установленной в настоящей Конкурсной документации форме — Информационное письмо о наличии у Участника конкурса связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Заказчика (форма 9);
i) заверенный Участником документ, подтверждающий наличие решения (одобрения) со стороны установленного законодательством РФ органа о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, оформленный в соответствии с законодательством РФ, или (в случае, если сделка согласно законодательству не является для Участника сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность) – справку в произвольной форме;
j) иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | 658837, г. Яровое, Алтайский край, Предзаводская площадь, 1 |
| Председатель комиссии: | Кожин Сергей Васильевич – начальник службы планирования ремонтов оборудования. |
| Члены комиссии: | Шкарупа Антон Сергеевич – начальник коммерческого отдела;
Поддубный Максим Николаевич – главный экономист
Третьякова Валерия Павловна - юрисконсульт
Колпаков Евгений Александрович - инженер по ремонту. |
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.