Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1123930"
|
|
|
Организатор процедуры: | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЯРОВСКОЙ ТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКС", Россия, 658837, Алтайский край, Яровое г |
Контактное лицо: | Кожин Сергей Васильевич Начальник службы планирования ремонтов обородувания |
Предмет договора (ОКДП): | Газоанализаторы переносной газоанализатор «ПОЛАР» в базовой комплектации с дополнительными элементами:
Программа приема данных с ПК в комплекте с USB-кабелем, ИК- термопринтер с батарейками и комплектом запасной бумаги, трубка типа ПИТО, длина 1500 мм, трубка пробоотборного зонда со встроенным термопреобразов-ателем длиной 1500 мм |
Количество и единицы измерения: | 1 шт. |
Цена за единицу: | 263 305,20 руб. |
Начальная цена предмета договора: | 263 305,20 руб. (в том числе НДС) |
Условия оплаты: | предоплата 50% от общей стоимости партии Продукции, оставшиеся 50% в течение 10 банковских дней с момента поступления товара на склад, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца либо иным согласованным сторонами способом. |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | 658837, г. Яровое, Алтайский край, Предзаводская площадь, 1, в соответствии с условиями договора, февраль 2014 г. |
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
Сроки выполнения предмета договора: | февраль 2014 г. |
Дата публикации: | 07.02.2013 08:37 |
Критерии оценки котировочных заявок: | 1 цена договора,
2 функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара, качество работ, услуг; |
Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 27.02.2013 17:00 |
Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 01.03.2013 09:15 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1123930" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
Требования к участникам: | Участник должен отвечать следующим требованиям:
a) Участник должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом торгов;
b) Не проведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
c) Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе ценовых котировок;
е) Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |
Документы, прилагаемые к заявке: | Участник должен включить в состав Конкурсной заявки следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:
a) заверенную Участником копию свидетельства о внесении записи об Участнике конкурса в Единый государственный реестр юридических лиц или оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
c) заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам запроса ценовых котировок. Если заявка подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;
g) оригинал информационного письма о наличии у Участника конкурса связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Заказчика по установленной в настоящей Конкурсной документации форме — Информационное письмо о наличии у Участника конкурса связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Заказчика (форма 9);
i) заверенный Участником документ, подтверждающий наличие решения (одобрения) со стороны установленного законодательством РФ органа о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, оформленный в соответствии с законодательством РФ, или (в случае, если сделка согласно законодательству не является для Участника сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность) – справку в произвольной форме;
j) иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов. |
Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Комиссия: | 658837, г. Яровое, Алтайский край, Предзаводская площадь, 1, тел/факс 8(385 68) 2-39-91, 2-47-61 |
Председатель комиссии: | Кожин С.В. - Начальник службы планирования ремонтов оборудования МУП "ЯТЭК" |
Члены комиссии: | Шкарупа А.С. - Начальник коммерческого отдела МУП "ЯТЭК"
Поддубный М.Н. - Главный экономист МУП "ЯТЭК"
Третьякова В.П. - Юрисконсульт МУП "ЯТЭК"
Колпаков Е.А. - инженер по ремонту МУП "ЯТЭК" |