|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1109457"
|
|
|
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНЦЕРН "ГРАНИТ-ЭЛЕКТРОН", Россия, 191014, г. Санкт - Петербург, 191014, УЛ. ГОСПИТАЛЬНАЯ, Д.3 |
| Контактное лицо: | Буравчук Артур Александрович
Руководитель контрактной службы - начальник ОКП |
| Предмет договора (ОКДП): | Микроскопы прочие
Микроскоп стереоскопический Lynx S 10Led в составе:
L-001 Оптическая головка LYNX
С-145 Монтажный кронштейн
С-146 Трансфокатор
С-073 14-точечный светодиодный осветлитель LWD (для уменьшающих объективов 0,5х, 0,7х)
С-051 Объектив 0,7х
С-103 Чехол для микроскопа LYNX
С-148 Кронштейн для источника питания
С-055 Объектив 0,5х |
| Количество и единицы измерения: | 2 шт. |
| Цена за единицу: | 544 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 1 088 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Оплата Товара производится по счету Поставщика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента поставки Товара на склад Заказчика, путем перечисления 100% оплаты на расчетный счет Поставщика. |
| Источник финансирования: | Бюджетные инвестиции |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Место поставки на склад Заказчика 195196 г. Санкт - Петербург, Октябрьская наб., д. 6.
Поставка до 26 декабря 2012 г. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Дата публикации: | 05.12.2012 17:44 |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 12.12.2012 18:30 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 13.12.2012 18:30 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1109457" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Участник процедуры закупки должен соответствовать следующим требованиям:
• быть правомочным заключать Договор;
• не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
• обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого Договора;
• не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.
• отсутствие сведений о регистрации Участника процедуры закупки на подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной миграционной службы, размещаемым на официальном сайте Федеральной миграционной службы по адресу: http://services.fms.gov.ru;
• отсутствие сведений об Участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – федеральный реестр недобросовестных поставщиков). |
| Документы, прилагаемые к заявке: | Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте Извещения о проведении Запроса ценовых котировок.
Свидетельство о государственной регистрации.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
Учредительные документы Участника процедуры закупки.
Документы, подтверждающие избрание (назначение) и полномочия исполнительного органа юридического лица на осуществление действий от имени Участника процедуры закупки.
Копии необходимых лицензий и свидетельств на товары (работы, услуги) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющихся предметом заключаемого Договора.
Информационное письмо на фирменном бланке за подписью руководителя, декларирующее следующие сведения: о наличии /либо отсутствии процесса ликвидации, о наличии, либо отсутствии наложения ареста по решению суда, административного органа на имущество организации и (или) приостановлении экономической деятельности, об отсутствии задолженности по налогам и сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника запроса ценовых котировок. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | 191014, г. Санкт-Петербург, ул. Госпитальная, д.3
(812) 274-43-77; 578-02-69; факс (812) 274-63-39
zakupki@granit-electron.ru |
| Председатель комиссии: | Кондратьев А.В. - заместитель начальника УЦПиР - начальник ОЦПиР |
| Члены комиссии: | Граденко Е.В. - начальник ОМТС.
Бойко Т.Н. - начальник ЦЗГТ.
Бойцова Ж.В. - юрисконсульт 1 категории-специалист по правовому сопровождению торгов и размещению заказов для государственных нужд.
Пивоварова О.П. - юрисконсульт 1 категории юридическо- правового управления.
Секретарь комиссии: Буравчук А.А. - начальник бюро БЦП. |
| Информация о заключенной сделке: | 05.12.2012 17:44Договор № 6/УЦПиР-12 от 17.12.2012
Контрагент: АО "ЭЛТЕХ СПБ"
Цена: 1 088 000,00 руб.
|
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.