Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1105914"
|
|
|
Организатор процедуры: | Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им.И.И. Ползунова (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИМ.И.И. ПОЛЗУНОВА"), Россия, 191167, Санкт-Петербург |
Контактное лицо: | Ильина Татьяна Александровна Заведующая отделом |
Предмет договора (ОКДП): | Услуги газификации - ремонт газовых сетей Ремонт участков газопровода стенда камер сгорания (инв. № 4103555) |
Количество и единицы измерения: | 1 лот |
Цена за единицу: | 240 000,00 руб. |
Начальная цена предмета договора: | 240 000,00 руб. (в том числе НДС) |
Условия оплаты: | Аванс - нет
Срок оплаты 10 дней с даты подписания соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных Работ
Условия оплаты – безналичный расчет. |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Место проведения работ -
г. Санкт-Петербург, ул. Атаманская, д. 3/6
Срок выполнения работ: декабрь 2012 г. |
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
Сроки выполнения предмета договора: | Декабрь 2012 г. |
Дата публикации: | 06.12.2012 15:06 |
Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 14.12.2012 11:00 |
Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 18.12.2012 11:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1105914" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
Требования к участникам: | 1). Обязательные требования:
а) соответствие участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса цен.
б) непроведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в запросе цен;
г) отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При наличии задолженности участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе цен не принято.
д) членство участника в саморегулируемой организации, имеющей право выдавать свидетельства на виды работ, являющихся предметом запроса цен. |
Документы, прилагаемые к заявке: | В соответствии с закупочной документацией |
Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Комиссия: | Секретарь закупочной комиссии: Гостева Анна Сергеевна
Телефон: (812) 578-89-64, 578-88-98
Факс: (812) 717-43-00
Адрес электронной почты: czk@ckti.ru |
Вопросы претендентов/участников - 0 ![](/images/ajax-loader.gif)
С извещением ознакомились - 0 / 71
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 1
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0