|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1092196"
|
|
|
| Организатор процедуры: | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "АТЛАС", Россия, 127018, г. Москва, 127018, ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА ОБРАЗЦОВА, дом 38 |
| Контактное лицо: | Гридин Александр Николаевич
Генеральный директор |
| Предмет договора (ОКДП): | Эксплуатация инженерных систем, зданий и сооружений - обслуживание, текущий ремонт, наладка систем приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования
Доработка систем вентиляции и кондиционирования в комнатах №№ 105, 108, 1 этаж, строение 2.
|
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | 130 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 130 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Оплата 30% стоимости работ в качестве авансового платежа в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Договора (Приложение № 1 к Извещению).
Окончательный расчет производится в течение 5 (пяти) рабочих дней после оформления акта о приемке выполненных работ.
Транспортные расходы входят в указанную стоимость. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Работы выполняются на территории ФГУП «НТЦ «Атлас» по адресу: г. Москва, ул. Образцова, д. 38.
В ходе работ должно быть выполнено:
устройство мягких перфорированных воздуховодов для распределения охлаждаемого воздуха от кондиционеров «Маквей»;
монтаж вытяжных зонтов из нержавеющей стали и воздуховодов с подсоединением к существующей системе приточно-вытяжной вентиляции.
Работы проводятся в соответствии с дефектной ведомостью (Приложение № 1 к Договору), в помещениях с высотой потолков 8 м, над действующим прецизионным оборудованием, в стеснённых условиях, на территории режимного предприятия.
В процессе проведения работ оборудование должно быть полностью укрыто полиэтиленовой пленкой с проклейкой стыков скотчем. Сверление монтажных отверстий в потолочном перекрытии исключительно с применением пылеотсасывающих агрегатов.
По завершению работ помещения должны быть убраны и полностью готовы к функционированию.
При работе использовать материалы, сертифицированные по пожарным и экологическим требованиям.
Срок подписания Договора - не позднее 10 дней с момента объявления победителя.
Срок исполнения Договора – 20 календарных дней с момента предоплаты. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | Срок исполнения Договора – 20 календарных дней с момента предоплаты. |
| Дата публикации: | 25.10.2012 11:32 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | Цена договора. |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 06.11.2012 09:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 07.11.2012 10:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1092196" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | - соответствие участников закупочной процедуры требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ или оказание услуг, являющихся предметом договора;
- непроведение процедуры ликвидации участника торгов – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника торгов – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупочной процедуры в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения котировочной заявки;
- отсутствие в отношении участника торгов подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | 1. Копия выписки из ЕГРЮЛ (не старше последних 3-х месяцев).
2. Копия первого листа декларации об уплате НДС за последний отчётный период с отметкой налогового органа о ее приеме или копией квитанции подтверждающей сдачу декларации в электронном виде или через почту.
3) Перечень объектов (предприятий), на которых организация проводила наиболее значимые работы, с указанием контактной информации. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | ФГУП «НТЦ «Атлас»
г. Москва, ул. Образцова, д. 38
http://web.stcnet.ru/ e-mail: torgi@stcnet.ru |
| Комментарии: | Требования к работникам исполнителя:
- граждане РФ; условия нахождения в регионе - в соответствии с требованиями УФМС по городу Москве;
- квалификация исполнителей должна соответствовать требованиям ТБ, ПУЭ, ППБ и других норм и актов РФ и быть подтверждена соответствующим документом:
А) Электрики – удостоверение, действующая группа допуска по электробезопасности;
Б) Сварщики – удостоверение, действующий талон по пожарной безопасности и группу допуска по электробезопасности;
В) Лица, производящие работы с газовыми горелками и с сосудами под давлением, - талон по пожарной безопасности.
После заключения договора, и до начала проведения работ, исполнитель предоставляет список всех работников (Приложение 3 к Извещению), которые будут работать на объекте.
Контактное лицо по техническим вопросам:
Немцев Борис Федорович
Тел. 727-10-14 (доб. 22-90) |
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.