Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1063794"
|
|
|
Организатор процедуры: | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "АТЛАС", Россия, 127018, г. Москва, 127018, ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА ОБРАЗЦОВА, дом 38 |
Контактное лицо: | Гридин Александр Николаевич Генеральный директор |
Предмет договора (ОКДП): | Оборудование для контроля технологических процессов Технические требования на поставляемое оборудование для оптического подсчета карт (Spartanics 640 Card Counter) представлены в Приложении №1 к Извещению. |
Количество и единицы измерения: | 1 шт. |
Цена за единицу: | 650 000,00 руб. |
Начальная цена предмета договора: | 650 000,00 руб. (в том числе НДС) |
Условия оплаты: | 30% - после подписания Договора, 30% - после извещения о готовности оборудования к отгрузке 40% - после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
Транспортировка входит в указанную стоимость. |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | ФГУП «НТЦ «Атлас»
г. Москва, ул. Образцова, д. 38.
Доставка, пуско-наладка поставляемого оборудования для оптического подсчета карт (Spartanics 640 Card Counter) и инструктаж специалистов
Срок поставки – в течение 70 дней с момента поступления предоплаты на расчетный счет поставщика.
Должно быть обеспечено:
1. гарантийное обслуживание;
2. комплектация согласно техническим требованиям. |
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
Сроки выполнения предмета договора: | Срок поставки – в течение 70 дней с момента поступления предоплаты на расчетный счет поставщика. |
Дата публикации: | 31.07.2012 10:02 |
Критерии оценки котировочных заявок: | Цена договора |
Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 08.08.2012 10:00 |
Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 09.08.2012 10:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1063794" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
Требования к участникам: | - соответствие участников закупочной процедуры требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ или оказание услуг, являющихся предметом договора;
- непроведение процедуры ликвидации участника торгов – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника торгов – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупочной процедуры в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения котировочной заявки;
- отсутствие в отношении участника торгов подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств. |
Документы, прилагаемые к заявке: | . Копия выписки из ЕГРЮЛ (не старше последних 3-х месяцев).
2. Копия первого листа декларации об уплате НДС за последний отчётный период с отметкой налогового органа о ее приеме или копию квитанции подтверждающей сдачу декларации в электронном виде или через почту. |
Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Комментарии: | 1.Требования к исполнителям:
1.1 Граждане РФ; условия нахождения в регионе в соответствии с требованиями УФМС по г. Москве.
1.2 Квалификация исполнителей должна быть подтверждена соответствующим документом,
согласно требованиям ТБ, ПУЭ, ППБ и других норм и актов РФ.
2. После заключения Договора и до начала проведения работ Исполнитель предоставляет список всех работников (Приложение № 2 к Извещению), которые будут работать на объекте. |
Вопросы претендентов/участников - 0 ![](/images/ajax-loader.gif)
С извещением ознакомились - 18 / 59
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 1063
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0