|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1061862"
|
|
|
| Организатор процедуры: | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "АТЛАС", Россия, 127018, г. Москва, 127018, ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА ОБРАЗЦОВА, дом 38 |
| Контактное лицо: | Гридин Александр Николаевич
Генеральный директор |
| Предмет договора (ОКДП): | Внутренняя отделка нежилых, производственных помещений и офисов
Помещение расположено на 3 этаже трехэтажного здания 1972 года постройки, на территории режимного предприятия.
Необходимо провести ремонт помещения в соответствии с дефектной ведомостью (Приложение № 1 к Договору).
Ремонтируемое помещение расположено в соседстве с функционирующими офисами. Необходимо максимально использовать пылезащитные технологии, отремонтированное помещение должно быть убрано и полностью готово к использованию. При работе использовать износостойкие краски и другие материалы, сертифицированные по пожарным и экологическим требованиям. |
| Количество и единицы измерения: | 1 шт. |
| Цена за единицу: | 260 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 260 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Аванс 30%, окончательный расчет после выполнения работы и закрытия акта. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Работы выполняются на территории ФГУП «НТЦ «Атлас» по адресу: г. Москва, ул. Образцова, д. 38.
Срок – 20 календарных дней с момента предоплаты. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | 20 календарных дней с момента предоплаты |
| Дата публикации: | 25.07.2012 09:54 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | Цена договора. |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 02.08.2012 10:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 03.08.2012 10:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1061862" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | 1. Соответствие участников закупочной процедуры требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ или оказание услуг, являющихся предметом договора;
2. Непроведение процедуры ликвидации участника торгов – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника торгов – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3. Неприостановление деятельности участника закупочной процедуры в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки;
4. Отсутствие в отношении участника торгов подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств; |
| Документы, прилагаемые к заявке: | 1. Копия выписки из ЕГРЮЛ (не старше последних 3-х месяцев).
2. Копия первого листа декларации об уплате НДС за последний отчётный период с отметкой налогового органа о ее приеме или копию квитанции подтверждающей сдачу декларации в электронном виде или через почту.
3. Перечень объектов (предприятий), на которых организация проводила наиболее значимые работы, с указанием контактной информации. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комментарии: | 1.Требования к исполнителям:
1.1 Граждане РФ; условия нахождения в регионе в соответствии с требованиями УФМС по городу Москве;
1.2 квалификация исполнителей должна быть подтверждена соответствующим документом:
А) сварщики - удостоверение, действующий талон по пожарной безопасности и группу допуска по электробезопасности);
Б) другие работники - согласно требованиям ТБ, ПУЭ, ППБ и других норм и актов РФ;
2. После заключения договора и до начала проведения работ исполнитель предоставляет список всех работников (Приложение № 2 к Извещению), которые будут работать на объекте.
Для участников устанавливается денежное обеспечение заявки в размере 85 000 рублей. Данные средства Участник должен перевести не позднее 2-х банковских дней до окончания срока приема заявок по указанным ниже реквизитам Заказчика:
ФГУП «НТЦ «Атлас»
127018 г. Москва, ул. Образцова, д. 38
ИНН 7715027275
КПП 771501001
Банк ОАО «Сбербанк России» г. Москва.
Р/с 40502810138320100021
БИК 044525225
Кор. счет 30101810400000000225
Порядок внесения и возврата денежных средств, предназначенных в качестве обеспечения заявки, указан в Приложении № 3 к Извещению. |
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 2 / 38
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 108
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.