Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1052951"
|
|
|
Организатор процедуры: | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "АТЛАС", Россия, 127018, г. Москва, 127018, ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА ОБРАЗЦОВА, дом 38 |
Контактное лицо: | Гридин Александр Николаевич Генеральный директор |
Предмет договора (ОКДП): | Автомобили легковые Поставка автомобиля марки Skoda Octavia Combi Elegance. |
Количество и единицы измерения: | 1 шт. |
Цена за единицу: | 939 000,00 руб. |
Начальная цена предмета договора: | 939 000,00 руб. (в том числе НДС) |
Условия оплаты: | 1. Авансовый платеж в размере 100% от суммы Договора, в течение пяти банковских дней с даты его подписания.
2. Оплата производится Заказчиком в рублях РФ в безналичном порядке на основании выставленных Поставщиком счетов.
3. Доставка автомобиля входит в указанную стоимость. |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Место поставки: г. Москва, ул. Образцова, д. 38, ФГУП «НТЦ «Атлас», в течение 5 дней после оплаты.
Поставке подлежит автомобиль марки Skoda модель Octavia Combi Elegance, новый. Основные характеристики: 1.8 (152 л.с.), АКПП.Поставщиком должно быть обеспечено гарантийное обслуживание поставленного автомобиля. |
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
Сроки выполнения предмета договора: | в течение 5 дней после оплаты. |
Дата публикации: | 29.06.2012 15:04 |
Критерии оценки котировочных заявок: | Цена договора. |
Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 11.07.2012 10:00 |
Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 13.07.2012 10:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1052951" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
Требования к участникам: | - соответствие участников закупочной процедуры требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ или оказание услуг, являющихся предметом договора;
- непроведение процедуры ликвидации участника торгов – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника торгов – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупочной процедуры в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения котировочной заявки;
- отсутствие в отношении участника торгов подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств. |
Документы, прилагаемые к заявке: | 1. Копию выписки из ЕГРЮЛ (не старше последних 3-х месяцев).
2. Копию первого листа декларации об уплате НДС за последний отчётный период с отметкой налогового органа о ее приеме или копию квитанции подтверждающей сдачу декларации в электронном виде или через почту. |
Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Комиссия: | ФГУП «НТЦ «Атлас»
г. Москва, ул. Образцова, д. 38
http://web.stcnet.ru/ e-mail: torgi@stcnet.ru |
Председатель комиссии: | Красиков В.И. – заместитель Генерального директора по экономическим вопросам |
Члены комиссии: | Бухтийчук С.П. – начальник Управления по работе с филиалами, заместитель председателя комиссии;
Платонов А.А. – начальник Энерго – механической службы – Главный энергетик;
Савин Г.Н. – заместитель начальника Энерго – механической службы;
Лосев Б.И. - начальник Отдела торгов Управления по работе с филиалами;
Теселкин А.С. – начальник Отдела материально – технического снабжения;
Скребкова Ю.Н. – юрисконсульт Юридического отдела;
Наумов С.А. – главный специалист Управления по работе с филиалами, секретарь комиссии; |
Комментарии: | Контактное лицо по техническим вопросам:
Брыкин Михаил Борисович тел. 89031285955 |
Вопросы претендентов/участников - 0 ![](/images/ajax-loader.gif)
С извещением ознакомились - 4 / 42
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 268
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0