|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1015493"
|
|
|
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "780 РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ КОРАБЛЕВОЖДЕНИЯ", Россия, 198412, Ленинградская область, Ломоносов, 198412, Г. ЛОМОНОСОВ, УЛ КОСТЫЛЕВА, Д. 15, ЛИТЕРА А |
| Контактное лицо: | Шевцов Вячеслав Евгеньевич
Генеральный директор |
| Предмет договора (ОКДП): | Полупроводниковые приборы
П307В;2Т505А;2Т208И;2Т203Б;1Т806А. |
| Количество и единицы измерения: | 220 шт. |
| Цена за единицу: | 109,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 23 980,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Предоплата-100% |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | 198412 г.Санкт-Петербург г.Ломоносов ул.Костыпева дом.15 |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | Срок исполнения договора-5дней после оплаты. |
| Дата публикации: | 16.03.2012 11:35 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг;
цена договора; |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 23.03.2012 12:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 28.03.2012 12:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1015493" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора;
непроведение ликвидации участника аукциона – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
неприостановление деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;
отсутствие в отношении участника аукциона подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств;
другие требования, не противоречащие российскому законодательству. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | Электронные копии учредительных документов;
доверенности;
выписки из ЕГРЮЛ. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | 198412г.Санкт-Петербург г.Ломоносов ул.Костылева дом.15 ,т/ф 8-812-415-99-29.omts@780zavod.ruШШ |
| Председатель комиссии: | Шевцов В.Е.-Главный инженер ОАО"780 РЗТСК" |
| Члены комиссии: | П опова О.М-Главны й бухгалтер ОАО"780 РЗТСК"
Воробьёва С.П.-Начальник ОМТС ОАО"780РЗТСК" |
Вопросы претендентов/участников - 1 
С извещением ознакомились - 10 / 42
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 106
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.