Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1006103"
|
|
|
Организатор процедуры: | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "АТЛАС", Россия, 127018, г. Москва, 127018, ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА ОБРАЗЦОВА, дом 38 |
Контактное лицо: | Гридин Александр Николаевич Генеральный директор |
Предмет договора (ОКДП): | Приборы для контроля рентгеновским методом Поставка переносного рентгеновского аппарата РАП160-5. |
Файл с описанием: |
Описание к 10113.doc (24 Кб) |
Количество и единицы измерения: | 1 комплект |
Цена за единицу: | 400 000,00 руб. |
Начальная цена предмета договора: | 400 000,00 руб. (в том числе НДС) |
Условия оплаты: | 1. Авансовый платеж в размере 70% от суммы Договора, в течении пяти банковских дней с даты его подписания.
2. Окончательный расчет в течении десяти банковских дней с момента подписания акта получения Продукции Заказчиком.
3. Оплата производится Заказчиком в рублях РФ в безналичном порядке на основании выставленных Поставщиком счетов.
4. Транспортировка входит в указанную стоимость. |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Место поставки: Пензенский филиал ФГУП «НТЦ «Атлас», г. Пенза, ул. Советская, д. 9.
Должно быть обеспечено:
1. Поставка рентгеновского аппарата;
2. Гарантийное и послегарантийное обслуживание.
Срок поставки – 20 дней после заключения договора. |
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
Сроки выполнения предмета договора: | Срок поставки – 20 дней после заключения договора. |
Дата публикации: | 06.02.2012 12:41 |
Критерии оценки котировочных заявок: | Цена договора |
Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 14.02.2012 10:00 |
Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 15.02.2012 10:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1006103" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
Требования к участникам: | - соответствие участников закупочной процедуры требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ или оказание услуг, являющихся предметом договора;
- непроведение процедуры ликвидации участника торгов – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника торгов – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупочной процедуры в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения котировочной заявки;
- отсутствие в отношении участника торгов подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств; |
Документы, прилагаемые к заявке: | Документы, прилагаемые участниками к заявке:
1) Копия выписки из ЕГРЮЛ (не старше последних 3-х месяцев).
2) Копия первого листа декларации об уплате НДС за последний отчётный период.
3) Копии сертификатов на продукцию. |
Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Комиссия: | ФГУП «НТЦ «Атлас»
г. Москва, ул. Образцова, д. 38
http://web.stcnet.ru/ e-mail: odtorg@rambler.ru |
Председатель комиссии: | Красиков В.И. – заместитель Генерального директора по экономическим вопросам |
Члены комиссии: | Бухтийчук С.П. – начальник Управления по работе с филиалами, заместитель председателя комиссии;
Платонов А.А. – начальник Энерго – механической службы – Главный энергетик;
Савин Г.Н. – заместитель начальника Энерго – механической службы;
Лосев Б.И. - начальник Отдела торгов Управления по работе с филиалами;
Теселкин А.С. – начальник Отдела материально – технического снабжения;
Скребкова Ю.Н. – юрисконсульт Юридического отдела;
Наумов С.А. – главный специалист Управления по работе с филиалами, секретарь комиссии; |
Комментарии: | Контактное лицо по техническим вопросам:
Юранов Сергей Геннадьевич,
г. Пенза, тел. (8412) 20-71-81 |
Вопросы претендентов/участников - 0 ![](/images/ajax-loader.gif)
С извещением ознакомились - 16 / 35
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 32
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0