|
Извещение о проведении торговой процедуры "Аукцион покупателя № 89586"
|
|
|
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОЙКОМПЛЕКС НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ", Россия, 662971, Курская область, Железногорск, 662972, Красноярский, Железногорск, Решетнева, дом 2, корпус -, офис (квартира) - |
| Контактное лицо: | Серебряков Александр Александрович
Генеральный директор |
| Предмет договора (ОКДП): | Подстанция трансформаторная
Трансформаторная подстанция в блочно модульном здании |
| Количество и единицы измерения: | 1 комплект |
| Цена за единицу: | 10 900 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 10 900 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Шаг аукциона: | 54 500,00 руб. |
| Условия оплаты: | Оплата Оборудования производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки оборудования.
В стоимость оборудования включены все налоги и сборы, затраты на погрузку, разгрузку, доставку, упаковку, стоимость технической документации на русском языке, экспедирование, страхование, участие представителей Поставщика в приемке оборудования, шеф-монтаж, гарантийное обслуживание и затраты на временное хранение, уплату таможенных сборов и пошлин, а также другие затраты, сопровождающие поставку оборудования. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Условия поставки: | 1. Оборудование поставляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора;
2. Отгрузка Оборудования происходит на складе Покупателя, стоимость доставки входит в сумму настоящего Договора. Адрес доставки: 662972, Россия, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная, 52;
3. Поставщик обязан известить Покупателя в письменной форме о дате готовности Оборудования к отгрузке;
4. Упаковка Оборудования проводится Поставщиком (Производителем) и входит в стоимость Оборудования. Тара и внутренняя упаковка должны обеспечивать сохранность и предохранять Оборудование от повреждений и коррозии при транспортировке автотранспортом с учетом погрузо-разгрузочных работ. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | Оборудование поставляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора |
| Дата публикации: | 24.11.2011 09:49 |
| Дата окончания приема Аукционных заявок в аукционе (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 28.11.2011 10:00 |
Дата определения участников аукциона
(дата начала аукциона): | Не позднее 28.11.2011 10:46 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Дата и время подведения итогов
(дата завершения аукциона): | 30.11.2011 10:22 |
| Место проведения: | Торговая процедура "Аукцион покупателя № 89586" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе: | Заявки на участие в аукционе по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Аукционная документация: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Требования к участникам аукциона: | 1. соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку Оборудования, являющегося предметом аукциона (в случае, если такое требование установлено в Информационной карте аукциона);
2. не находится в процессе ликвидации (для юридического лица) или не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
3. не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа, и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;
4. не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника аукциона, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник аукциона считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;
5. обладать исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы и искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), на финансирование проката или показа национального фильма (в случае, если такое требование установлено в Информационной карте аукциона);
6. отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков. |
|
Вопросы претендентов/участников - 3 
С извещением ознакомились - 15 / 116
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 48
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.