|
Извещение о проведении торговой процедуры "Аукцион покупателя № 73706"
|
|
|
| Организатор процедуры: | Общество с ограниченной ответственностью Волжский Погрузчик, Россия, 603016, Нижегородская область, Нижний Новгород г., Монастырка ул., 20 |
| Заказчик: | ООО "Волжский Погрузчик" |
| Контактное лицо: | Жилкина Екатерина Игоревна
менеджер |
| Предмет договора (ОКДП): | Станки фрезерные
Вертикально-фрезерный станок с крестовым столом модель 6550 или "эквивалент" |
| Количество и единицы измерения: | 1 шт. |
| Цена за единицу: | 300 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 300 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Шаг аукциона: | 1 500,00 руб. |
| Условия оплаты: | 100% оплата Товара осуществляется Покупателем по факту поставки Товара на основании счета Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Условия поставки: | Место поставки: 603016, г. Нижний Новгород, ул. Монастырка, д. 20 - автотранспортом
Условия поставки: поставка за счет Поставщика
Срок поставки: в течние 30 календарных дней с момента подписания контракта |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | Поставка в течение 30 календарных дней с момента подписания контракта |
| Дата публикации: | 05.09.2011 13:36 |
| Дата окончания приема Аукционных заявок в аукционе (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 13.09.2011 17:00 |
Дата определения участников аукциона
(дата начала аукциона): | Не позднее 15.09.2011 12:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Дата и время подведения итогов
(дата завершения аукциона): | 14.09.2011 07:55 |
| Место проведения: | Торговая процедура "Аукцион покупателя № 73706" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе: | Заявки на участие в аукционе по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Аукционная документация: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | 603016, г. Нижний Новгород, ул. Монастырка, д. 20
тел./факс: (831) 259-26-10, 256-43-90 |
| Председатель комиссии: | Смородинов А.В. - заместитель директора по качеству ООО "Волжский Погрузчик" |
| Члены комиссии: | Маркин Е.Г. - Инженер-технолог ООО "Волжский Погрузчик"
Жилкина Е.И. - Специалист тендерной группы ООО "Волжский Погрузчик" |
| Требования к участникам аукциона: | В редукциона могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала и физические лица, в том числе индивидуальный предприниматель.
Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:
1) быть правомочным заключать договор;
2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;
3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;
4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;
7) иметь в наличии финансовые ресурсы в размере не менее 50% от начальной (максимальной) цены договора.
2. Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, если указанные требования содержатся в Документации процедуры закупки.
Копии документов, подтверждающие соответствие Участника требованиям указанным выше, прилагаются при передачи подписанного проекта договора победителем редукциона.
3. Отсутствие сведения об участнике в публичном реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли, ФАС России. |
| Члены комиссии: | Маркин Е.Г. - Инженер-технолог ООО "Волжский Погрузчик"
Жилкина Е.И. - Специалист тендерной группы ООО "Волжский Погрузчик" |
|
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 21 / 104
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 78
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.