Извещение о проведении торговой процедуры "Аукцион покупателя № 71160"
|
|
|
Организатор процедуры: | Общество с ограниченной ответственностью "Эста" г. Уфа, Россия, 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Айская, д. 76 |
Заказчик: | ООО "ЭСТА" |
Контактное лицо: | Исаев Василий Валерьевич Директор |
Предмет договора (ОКДП): | Пневмомоторы и пневмодвигатели ПНЕВМОДВИГАТЕЛЬ П-12-12 |
Файл с описанием: |
71160.rar (101 Кб) |
Количество и единицы измерения: | 30 шт. |
Цена за единицу: | 58 178,70 руб. |
Начальная цена предмета договора: | 1 745 361,00 руб. (в том числе НДС) |
Шаг аукциона: | 17 453,61 руб. |
Условия оплаты: | Согласно Спецификации |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Условия поставки: | ж/д транспортом до ст. Краснокаменск, Забайкальской ж/д |
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
Сроки выполнения предмета договора: | октябрь 2011 |
Дата публикации: | 22.08.2011 15:19 |
Дата окончания приема Аукционных заявок в аукционе (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 26.08.2011 17:00 |
Дата определения участников аукциона (дата начала аукциона): | Не позднее 29.08.2011 11:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Дата и время подведения итогов (дата завершения аукциона): | 28.08.2011 10:53 |
Место проведения: | Торговая процедура "Аукцион покупателя № 71160" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи заявок на участие в аукционе: | Заявки на участие в аукционе по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Аукционная документация: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Комиссия: | 450078, г. Уфа, ул. Айская, д. 76 |
Председатель комиссии: | Михайлов М.Д. зам. дир. |
Члены комиссии: | Ужегов М.П.
Петросян А.А.
Ермолинский М.В. |
Требования к участникам аукциона: | соответствие участников аукциона требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора;
непроведение ликвидации участника аукциона – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
неприостановление деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;
отсутствие в отношении участника размещения заявки подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств; |
Члены комиссии: | Ужегов М.П.
Петросян А.А.
Ермолинский М.В. |
|
Вопросы претендентов/участников - 2 ![](/images/ajax-loader.gif)
С извещением ознакомились - 8 / 45
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 3
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0