|
Извещение о проведении торговой процедуры "Аукцион покупателя № 1326900"
|
|
|
| Организатор процедуры: | Публичное акционерное общество "Челябинский Трубопрокатный завод", Россия, 454129, Челябинская область, Челябинск, ул. Машиностроителей, 21 |
| Заказчик: | ОАО "ЧТПЗ" |
| Контактное лицо: | Лядов Геннадий Алексеевич
менеджер 3 категории |
| Предмет договора (ОКДП): | Сорбенты, носители катализаторов и катализаторы, наполнители
Очиститель системы промышленный RENOCLEAN SMC производства FUCHS |
| Количество и единицы измерения: | 6 150 л |
| Цена за единицу: | 380,51 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 2 761 350,00 руб. (в том числе НДС) |
| Шаг аукциона: | 27 613,50 руб. |
| Условия оплаты: | оплата по факту поставки в течение 30 дней, поставка 17,08,2015 г. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Условия поставки: | Поставка на склад ОАО "ЧТПЗ" г. Челябинск, ул. Машиностроителей 21. DDP Растаможка и транспортные расходы включены в стоимость продукции |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | Сроки поставки - 17.08.2015 г. |
| Дата публикации: | 23.06.2015 14:47 |
| Дата окончания приема Аукционных заявок в аукционе (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 24.06.2015 16:00 |
Дата определения участников аукциона
(дата начала аукциона): | Не позднее 24.06.2015 16:24 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Дата и время подведения итогов
(дата завершения аукциона): | 25.06.2015 10:30 |
| Требование к отсутствию участника в РНП: | Да |
| Место проведения: | Торговая процедура "Аукцион покупателя № 1326900" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе: | Заявки на участие в аукционе по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Аукционная документация: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Требования к участникам аукциона: | соответствие участников аукциона требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора;
непроведение ликвидации участника аукциона – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
неприостановление деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;
отсутствие в отношении участника размещения заявки подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств;
другие требования, не противоречащие российскому законодательству. |
|
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 8 / 75
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 259
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.