Извещение о проведении торговой процедуры "Аукцион покупателя № 1289866"
|
|
|
Организатор процедуры: | Общество с ограниченной ответственностью "Республиканская аптечная база", Россия, 660062, Красноярский край, Красноярск г., Телевизорная ул., 8 а |
Контактное лицо: | Гантимурова Нелли Григорьевна
|
Предмет договора (ОКДП): | Аппаратура медицинская; средства измерения Поставка товара Тонометры |
Количество и единицы измерения: | 40 шт. |
Цена за единицу: | 1 795,36 руб. |
Начальная цена предмета договора: | 71 814,40 руб. (в том числе НДС) |
Шаг аукциона: | 35,91 руб. |
Условия оплаты: | Оплата в течение 30 календарных дней с даты поставки. |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Условия поставки: | Место поставки: 660062, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 8 «А». Доставка товара до склада Заказчика в г.Красноярске за счет Поставщика. |
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
Сроки выполнения предмета договора: | Срок поставки: до 11 ноября 2014 года. |
Дата публикации: | 15.10.2014 10:53 |
Дата окончания приема Аукционных заявок в аукционе (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 24.10.2014 14:00 |
Дата определения участников аукциона (дата начала аукциона): | Не позднее 28.10.2014 10:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Дата и время подведения итогов (дата завершения аукциона): | 27.10.2014 06:09 |
Место проведения: | Торговая процедура "Аукцион покупателя № 1289866" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи заявок на участие в аукционе: | Заявки на участие в аукционе по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Аукционная документация: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Требования к участникам аукциона: | 1) Правоспособность участника открытого аукциона и его соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона.
2) Непроведение ликвидации участника открытого аукциона - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника открытого аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
3) Неприостановление деятельности участника открытого аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в открытом аукционе.
4) Отсутствие сведений об участнике открытого аукциона в реестре недобросовестных поставщиков, ведущемся в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (№ 44-ФЗ) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» |
|
Вопросы претендентов/участников - 0
С извещением ознакомились - 12 / 198
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 6384
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0